优秀婚姻法代理词

⑴ 求一篇写的精彩的民事案件代理词

以下是本人写的一片代理词。不敢说精彩，仅供参考！

代理词

审判长、审判员：
上诉人十堰市某房地产开发有限公司与被上诉人十堰某缘房地产开发有限公司建设用地使用权转让合同纠纷一案，湖北某某律师事务所接受上诉人的委托，指派本人参加本案诉讼。现依法发表以下代理意见，供合议庭合议时参考。
一、合同性质不影响实体处理。
本案是关于讼争合同是否应予解除纠纷。其实，合同性质并不影响对该问题的处理。一审认定本案“房地产合作开发合同”，是名为合作开发，实为建设土地使用权转让合同，对此合同定性，代理人完全赞同。但是，代理人需要强调的是，依照《中华人民共和国合同法》第93条、94条规定，无论是何种合同，只要符合法定解除或约定解除的条件，条件成就时，均可以依法予以解除。因此，本案建设土地使用权转让合同是否应予解除，主要看该合同的履行是否达到约定解除或法定解除的条件，而与合同的性质无关。
二、被上诉人在履行完保证金支付义务后，上诉人依约履行了自己的土地交付义务。此后应由被上诉人履行的土地开发诸如项目报建、施工、建设等合同主要义务，被上诉人直到本案一审乃至二审开庭，连项目启动的报批工作都还没有完成，属于严重迟延履行其主合同义务。
讼争双方签订的合同，虽未明确约定项目启动的具体时间，但依据“合同履行诚信原则”以及项目总体工期，当上诉人将20亩地过户给被上诉人后，上诉人应当及时启动项目开发工作。但是，被上诉人拿过户给其的土地进行抵押所借的银行贷款，并没有用于项目启动，直到被上诉人与2011年4月底引进新的股东后，才于2011年6月开始项目报建，但是遗憾的是直到本案二审开庭，该项目报建也未见批准。可以说，直到今日，合同所约定的项目开发仍然处于未启动阶段，而此时离合同约定的三年半工期仅剩不到一个月的时间。因此，代理人认为，被上诉人严重迟延履行自己的主合同义务，应当毫无争议。
需要进一步指出的是，被上诉人该种履约迟延，具体是什么原因，只有被上诉人最清楚，上诉人没义务也不必要对其进行原因论证。依据合同法规定，只要上诉人能够证明其迟延履行就够了，至于被上诉人迟延应不应该承担违约责任，则应由其对迟延的合理性进行举证和说明。
一审中，被上诉人对其迟延履行的现状并没有异议，但以所谓的不安抗辩权辩称是主动中止，而非违约延期，主张不承担责任。一审也予以了支持。这显然是诡辩，故意曲解法律，上诉人的补充上诉状中对此已有详细论述，这里不再赘述。
三、因被上诉人严重迟延履行合同，导致上诉人订约的根本目的不能实现，符合《中华人民共和国合同法》第94条第四项所规定的法定解除条件，依法应当解除双方的建设土地使用权转让合同。
上诉人与被上诉人签订土地转让合同时，除了收取应予退还的1000万保证金之外，没有收取任何费用。对于上诉人而言，本案合同的实质是，拿土地换门面。如果不能及时拿到具有重大经济价值的门面，上诉人的签约目的上就落空了。依据合同，本案房地产开发项目纯资金计划投入1.6亿，建筑面积月9万㎡，正常工期三年。但是，离双方约定的交房时间不到1个月的时间，项目尚未启动，更没有施工建设，被上诉人绝不可能在合同约定的时间交付门面。即使按照双方合同第七条第三款约定，可以延期六个月交房，即到2012年11月6日前交房，但按照被上诉人目前的开发进度、合同约定的项目开发规模以及正常的建设进度，被上诉人也绝无可能到期交房。而且，依照被上诉人三年多以来的开发效率，这种等待将会遥遥无期。同时，上诉人将20亩地过户给被上诉人之后，反而因债务纠纷导致该过户地块被多次查封，甚至直到二审开庭之日，该地块仍被被上诉人的债权人湖北田丰实业集团有限公司依法申请查封保全。总之，按照被上诉人严重迟延履约的现状，上诉人不但不能不能实现自己的合同目的，甚至连土地都有失去之虞。我国《合同法》94条第四项明确规定，“当事人一方迟延履行债务或者由其他违约行为致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同”。因此，代理人认为，本案建设土地使用权转让合同符合法定的解除条件，上诉人与被上诉人双方之间的建设土地使用权合同应当解除，也必须解除，并依法恢复原状，将已经过户了的土地归还给上诉人。
此外需要指出的是，本案合同的解除完全是被上诉人严重迟延履行合同造成的，造成了上诉人经济损失显而易见，上诉人没有任何过错，被上诉人应当承担赔偿责任。《合同法》第98条规定，“合同权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力”，“房地产合作开发合同”第七条约定，被上诉人“未依约完成项目开发建设延期6个月仍不能将房屋交付使用的，前期已付的1000万元归上诉人所有，已建成的房产由甲方处理，甲方仅退换建设成本给乙方”，本条实际上是对严重违约违约金的数额的确定，本案被上诉人对项目未实施任何开发，因此，被上诉人的保证金应作为违约金赔偿给上诉人。
四、现在解除本案合同，有利于减少讼累，提高涉案30亩地整体经济效益和社会效益。
客观的说，本案虽然具备解除合同的法定条件。但从诉讼技术上看，上诉人要求解除合同的起诉时间稍嫌过早。但是，如果真等到了2012年11月6日即被上诉人不能按合同所确定的最后交房期限之后，再去解除合同的话，不但要再打一场解约之诉，而且会因为被上诉人的开发投入，造成更大的经济纠纷，劳命伤财，既不必要，也有亏我国合同法关于预期违约的规定。此其一。
其二，反过来，现在被上诉人尺土未动，项目申报刚刚开始，也就是说项目开发并未实际投入，至于说其先拿出了1000万保证金，但是其很快利用该地块向银行抵押借了1200万，也不存在此亏问题，因此，解除合同也并不会造成被上诉人的经济损失。
其三，现在上诉人资金充足，已经对包含在内涉案30亩地在内的60亩地形成了整体开发规划，并报经十堰市审批通过。同时该60亩地是一个整体，地处十堰市火车站，是十堰市的窗口地段，市政府对其开发建设也有整体要求，因此，解除本合同，将该30目的纳入其余30亩地一起开发，既符合市政府的要求，也能更大发挥整个地块的经济和社会效益。
其四，该整体规划已经开始实施。上诉人不仅完成了项目报建工作，而且已经动工，代理人在法庭调查中已经举出相关证据。如果本合同不能解除，30亩地不能纳入整体开发，不仅造成整个规划的支离破碎，不能实现市政府的要求，而且对已经动工的先期项目，包括上诉人与被上诉人间合同所约定的项目，都是重大的经济损失。
综上，本案合同不仅符合解除条件，而且解除利远远大于弊。因此，恳请合议庭能在综合考虑本案事实、法律规定以及最大发物的作用角度，依法作出公正判决。
以上意见，请酌纳。

代理人：湖北惠平某某事务所
吴某某 律师
2012年4月18日

⑵ 关于离婚纠纷代理词男方应该怎么写

可以在当地委托律师代写答辩，让律师根据当事人的情况，依据法律代书。

⑶ 离婚婚前财产代理词是怎么样的

尊敬的审判员：
接受胡某的委托，指派我作为其与原告廖某离婚纠纷一案的一审诉讼代理人。依法参加了本案的审理，通过法庭调查，针对法庭归纳的争议焦点，根据查明的事实和有关法律规定，发表如下代理意见：
一、原被告夫妻感情尚未破裂，不符合离婚的法定理由，请求法院判决不准离婚。
《最高人民法院关于人民法院审理离婚案件如何认定夫妻感情确已破裂的若干具体意见》中规定：“人民法院审理离婚案件，判断夫妻感情是否确已破裂，应当从婚姻基础、婚后感情、离婚原因、夫妻关系的现状和有无和好的可能等方面综合分析。”
1、在婚姻基础方面，原、被告于1990年经人介绍相识，经过了两年十个月的恋爱才步入婚姻殿堂，双方是自由恋爱，恋爱接触的时间比较长，恋爱期间的感情也非常好。双方决定结婚是经过充分而且慎重考虑的，可以看出原被告是基于感情的成熟才举办了婚礼。因此，不存在原告起诉状中所说的“婚前缺乏相互了解”。由此可见，原被告之间有着深厚的感情基础;
2、婚后感情方面，婚后原、被告二人关系相敬如宾，至今已有22年之久，夫妻双方感情深厚。原被告于1993年8月17日共同生育一女名为胡洪，1996年2月17日生育一子取名为胡涛，双方为了家庭的共同幸福，被告长期在外务工，努力工作维持共同的家庭生活。在原被告的共同努力下，婚后于2004年在被告老家绿水镇水洞村修建了一座房屋。以上述情况能充分证明，原、被告双方感情深厚。
3、至于离婚原因，虽然原告在起诉状诉称：“原、被告长期因经济、家庭琐事等经常争吵。”试问婚后几十年，不可避免发生争吵，实属正常，并未影响夫妻感情。被告为了家庭和睦，为了孩子健康成长，努力工作，这么多年一直默默付出。代理人认为夫妻间偶尔的争吵，不符合感情确已破裂准予离婚的法定条件;
4、对于原告诉称的：“双方从2004年，因感情问题失去联系，开始分居”并非事实，当时在2004年双方回家共同修建房屋和为了家庭生计供孩子上学等欠下了不少债务， 当时原被告双方没能共同居住生活，为了共同维持家庭幸福还清欠下的债务所以才外出务工，实属生活所迫，如果当时双方一直分居且感情不合的话，又怎么会双方共同商量修建房屋呢？双方婚后虽然都常在外务工，双方都是为家庭共同幸福生活、工作等因素时有不在一起的时候但并不因为双方的感情问题而出现的此种现象。
5、就夫妻感情的现状及有无和好可能来看，原被告之间虽偶尔有些小争吵，但属于夫妻间的正常生活状态，并且两个子女从小到大从来没有感受到过母爱，且在心里留下了很大遗憾，并且很希望向其他同龄一样感受家庭的温暖，希望自己的母亲回归这个本就幸福圆满的家庭中来，和其他完整的家庭一样过平平安安的日子，并且被告也诚心维护原被告的幸福婚姻。
综上，代理人认为原被告的夫妻感情没有破裂，被告有与原告继续在一起好好过下去的强烈愿望。因此，建议法庭为维护原被告双方的合法权益，及子女的愿望，维护社会的稳定，判决原被告不准离婚。
二、如果法院判决原被告离婚，请求人民法院判令原告方一次性向被告方给付精神损害赔偿金10万元
被告多年来独自一人支撑整个家庭，为了子女的健康成长，含辛茹苦将两个小孩抚养长大， 一直苦苦期盼原告能回归家庭维系夫妻感情。而原告自2004年外出务工，便从此不再与家里联系，对小孩子也是不管不顾，漠不关心。却在2012年时原告多次打电话叫原被告双方的女儿胡洪去湖北省京山县去玩，胡洪在京山县玩了三天。当时发现原告早已在湖北省京山县定居并且与当地一名陈某的男子结婚生子，现在他们已经有一个7岁左右的女儿取名陈佳丽。根据《刑法》第258条规定: 有配偶又与他人结婚或者明知他人有配偶而与之结婚的，处2年以下有期徒刑或者拘役。"原告的行为是属于重婚行为，已经触犯了刑法的相关规定，构成了重婚罪，应当依法按重婚罪追究其刑事责任。导致原被告双方夫妻感情走到今天这个地步完全是由原告方的过错一手造成的，根据《婚姻法》第46条第一款、第二款之规定：“有下列情形之一，导致离婚的，无过错方有权请求损害赔偿：（一）重婚的；（二）有配偶者与他人同居的；” 现在夫妻双方因此离婚完全是原告方的过错行为一手造成的。因此，如果法院判决原被告离婚，恳请人民法院依法判令原告方一次性赔偿被告方精神损害赔偿金10万。
三、如果法院判决原被告离婚，请人民法院依法判令婚生子胡洪、胡涛从出生直至成年的生活费、教育费、医疗费等所有抚养费应当由原告承担30万元
首先，被告对婚生子胡洪、胡涛一直由被告一人照顾，关心呵护，疼爱有加，对于孩子的生活费、教育费、医疗费等费用完全是由被告一人在支撑。被告独自一人抚养两个子女，为了供他们上学造成家里经济十分困难，到处借钱并且还欠下了贷款至今没能清偿。其次，因为孩子的母亲长期对孩子不管不顾，对孩子的学习、生活也是漠不关心，从未尽到一个做母亲和做妻子的责任。根据《婚姻法》第21条：“父母对子女有抚养教育的义务；…… 父母不履行抚养义务时，未成年的或不能独立生活的子女，有要求父母付给抚养费的权利。”法庭已经查明的事实是：被告为了家庭生计及子女的健康成长，几十年来直是一个人在默默的付出和承担。人民法院经过审理，如果判决离婚，恳请人民法院考虑被告多年来为家庭为小孩子独自一人默默付出的基础上，依法判决婚生子胡洪、胡涛从出生至成年的生活费、教育费、医疗费等所有抚养费应当由原告承担30万元。
四、请依法判令夫妻双方共同债务共同分担
如前所述，在人民法院判决离婚的前提下，现今夫妻双方没有共同财产。对于双方在被告老家绿水镇水洞村修建了一座房屋及供两个小孩上学所欠下债务10500元至今未能偿还，应以属于夫妻双方和共同债务，依法应当由原、被告双方共同分担。恳请人民法院考虑到被告在为了维持整个家庭付出比较多等因素，恳请法庭在照顾无过错方的基础上，应当判决原告方多承担一部分。
综上所述，原被告双方系自由恋爱，感情基础深厚，婚后又共同生育了两个小孩，夫妻关系已长达22年之久，虽然有时会为了一些家庭锁事而发生争吵使夫妻感情受到伤害，但尚未致原被告夫妻感情破裂，家庭是社会的基本单元，家庭安定则社会稳，希望审判员本着维护正常稳定的婚姻家庭关系、维护社会稳定以及为了子女的强烈愿望。根据证明责任的分配规则以及感情是否破裂有疑义时应判决不准离婚的原则，依法判决不准离婚，驳回原告诉讼请求。恳请人民法院给予当事人化解矛盾、维系夫妻感情、建立和睦家庭的机会。就本案代理人作以上代理意见，供法庭参考并采纳。

⑷ 关于婚姻法的解说词

婚姻法的立法精神和相关法律知识为基础，结合司法和法律适用的具体实践内，按照婚姻法的结构和体容系，涵盖法律规定的一系列重大内容，对案情中的当事人、具体情节进行加工、提炼、浓缩以及必要的技术处理，进而提出一些问题，针对性地讲解婚姻法的相关知识。

⑸ 诉讼离婚代理词怎么写

1.原告王XXX某与被告XXX无婚姻基础，婚后未建立起夫妻感情。
原被告双方虽领取有结婚证，但由于家庭背景的不同，受教育的程度也不同，双方在性格、经济的、文化的以及各自的性格、爱好、兴趣、生活习惯、志向等方面也存在的巨大差异，双方之间始终存在着矛盾。随着原被告双方共同生活时间的推移，夫妻间的矛盾就越来越激烈，终于导致原告XX在结婚后的—— 2003年10月向XX市人民法院提起了离婚诉讼。
后因意志以外的原因，于2004年4月向人民法院撤回了起诉。根据《最高人民法院关于人民法院审理离婚案件如何认定夫妻感情确已破裂的若干具体意见》第二条的规定，针对原被告这类婚前缺乏了解，草率结婚，婚后未建立起夫妻感情，难以共同生活的情况，人民法院可以判决双方解除婚姻关系。
2.原告XX与被告XXX因夫妻感情不和，现已分居两年有余。
原告王XX为摆脱不幸婚姻的巨大重负，于2003年10月底带着孩子离开了被告，在原告自已开的专卖店里，白天经营，晚上和孩子打地铺。时至今日，双方因感情不和而分居的时间已超过了两年。根据我国《婚姻法》第三十二条的规定，因双方无法共同生活、感情不和而两地分居满两年的情况，人民法院应当认定夫妻双方的感情确已破裂，判决准予双方离婚。

⑹ 家暴离婚律师的代理词怎么写

敬的审判长、审判员：

受原告委托，
XXXX
律师事务所指派，作为原告
XXX
的代理人，
经过庭审、质证等程序，现发表如下代理意见：

一、原、被告双方的夫妻感情已经破裂，没有和好的可能。

被告与原告系
X
婚，被告前任妻子也是因为被告的疑心、家
庭暴力不能忍受，而选择离开了被告，在被告无助时，原告并没
有因为被告曾经有过一次婚姻而嫌弃被告，而是一无返故的与被
告登记结婚，并生育一男孩。被告理应总结第一次失败婚姻的教
训，好好的珍惜原告对其投入的感情，珍惜再次来之不易的婚
姻，然而，被告依然如故，疑心重重，家庭暴力不断，最为严重
的是
20XX
年
X
月被告又一次殴打原告，……全身多处软组织挫
伤，被告还不让原告救医，报案，将原告的手机夺下摔碎，并非
法囚禁原告，至原告身体愈合后才让其出门，原告至此过了五个
多月与世隔绝的生活。亲属多次劝阻无效，最终导致双方感情破
裂。

在本案中，根据《最高人民法院关于适用
<
中华人民共和国
婚姻法
>
若干问题的解释（一）》第
1
条规定，被告的行为已然
构成家庭暴力。

我们认为，婚姻应该是建立在深厚的感情基础上，双方基于
信任和责任共同维护着夫妻关系，而被告多次为家庭琐事对原告
实施家庭暴力，使原告对被告已没有何感情和信任，夫妻感情彻
底破裂，已无和好的可能。如果原、被告双方再勉强维持着这段
名不幅实的婚姻，对双方来说都是一种痛苦，对原告来说更是一
种伤害。为保障公民的离婚自由，体现现代社会人的价值和尊
严，根据《中华人民共和国婚姻法》第
32
条之规定，《最高人
民法院关于人民法院审理离婚案件如何认定夫妻感情确已破裂的
若干具体意见》第
2
条、第
13
条的规定，我们恳请法庭判决准
予原、被告双方离婚