索賠法律服務方案
工程簽證是指工程承發包雙方在施工過程中按合同約定對支付各種費用、順延工期、賠償損失等所達成的雙方意思表示一致的補充協議，經書面確認的工程簽證即可成為工程結算，或最終增減工程造價的依據。據有關統計表明，目前，在我國的大部分工程承包合同結算中，通過各類簽證所增加的造價占整個工程造價的5%左右。可見，重視施工中的階段控制，加強施工過程中的簽證管理，是提高業主投資效益的一條重要途徑。
在目前的工程施工中，發生簽證的原因主要有：(1)業主未能按合同規定的時間和要求提供材料、場地以及資料，造成施工停滯，影響工期，給承包商帶來巨大損失;(2)因為原材料價格變動，造成造價變更，一是原材料價格本身的變動，二是工程建設增加了對相應原材料的要求而產生整體成本增加;(3)在施工過程中，由於業主原因造成的停水停電，影響項目的順利進行，致使承包商遭受嚴重的經濟損失;(4)由於業主原因決定工程中途停建、緩建或由於設計變更以及設計錯誤等造成施工企業的停工、窩工、返工而發生的倒運、人員和機具的調遷等損失。
律師如何為業主提供工程簽證和反索賠法律服務
1.協助業主制定簽證制度，明確簽證流程和許可權
目前現場簽證較普遍的方式是由承包商提出，先後經監理工程師及業主現場代表核定後予以簽認。由於沒有制定相應的簽證制度，所以導致簽證問題很多，給結算工作造成較大困難。所以，作為業主的法律顧問，工程律師應幫助業主在施工前制定簽證管理制度，明確簽證的許可權劃分，規定各層次許可權簽認主體等等。在擬定施工合同過程中，律師還應將簽證管理制度中的相關內容反映到施工合同中，以便雙方執行。對於簽證的許可權應注意以下兩個問題:
(1)對單張簽證涉及費用大小的權力限制:業主應限制項目簽證人員許可權，根據簽證費用的大小，建立不同層次的簽認和審批制度。涉及金額較小的內容由業主現場代表和現場監理工程師共同簽字認可;涉及金額較大的內容應由業主有關職能部門或專門的委員會召開專題會議，共同討論後予以確認。
(2)涉及簽證內容的業務許可權:項目簽證應嚴格區分技術類、經濟類及技術經濟混合類各種不同的類型，建立專業分工的簽證制度。對技術類的簽證，應授權主管技術的專業人員實施;對經濟類的簽證，應授權具有造價管理相應業務水平的人員實施;而技術經濟類的簽證則應由主管技術的人員與主管造價的人員共同商討後簽署。
2.進行簽證制度和施工合同交底，開展法律培訓
建設工程施工合同可以說是目前國內最復雜的合同之一，具有標的物特殊、投資數額巨大、合同履行期限長、涉及面廣等特點。該類合同法律關系復雜，涉及的法律、法規繁多，這就從客觀上導致一般的業主代表對施工合同不是很熟悉，即使熟悉也對有關條款不能深刻理解。另外，任何一個工程項目的實現都是業主的一項投資的實現，業主代表是代表業主履行承包合同，應當熟悉《合同法》和《招標投標法》及工程造價的相關法律、法規，具有工程建設合同管理方面的經驗，熟悉現場工程造價工作。因此，在開工之前，律師給業主的相關人員進行簽證制度和施工合同交底，開展《合同法》和《招標投標法》及工程建設的相關法律、法規的法律培訓顯得尤為必要。
律師在法律培訓中除了講解前述內容外，還應向現場代表強調下述內容：現場簽證內容、數量、項目、原因、部位、日期等要明確，價款的結算方式、單價的確定應按照施工合同的約定執行;現場簽證要及時簽辦，不應拖延過後補簽。對於一些重大的現場變化，還應及時拍照或錄像，以保存第一手原始資料;現場簽證要一式幾份，各方至少保存1份原件(最好按檔案要求的份數)，避免自行修改，結算時無對證;現場簽證應編號歸檔等等。
3.協助業主開展現場簽證服務
由於時間的關系，律師不可能一直呆在項目現場審查每一份簽證單。律師可與業主協商每周或每半個月去項目現場提供一次現場法律服務，業主及現場代表可就近期碰到的實際問題向律師咨詢，律師根據問題性質和要求的不同，可採取現場回答或後期書面答復的方式予以解決。此外，律師更重要的工作是審查簽證單據。主要審查簽證單據簽證形式是否合法、簽署許可權是否符合規定、手續是否齊備、內容是否表述清楚完整，如對於材料簽證，審查材料名稱、規格、品種、質量、數量、產地、單價內涵、供料方式、時間、地點等表述是否清楚完整。每次審查完畢，律師可根據具體情況出具審查意見，特別對於存在的問題，須提請業主注意和改進。
此外，設計變更是引起經濟簽證最大的源頭。在建設工程實施過程中，設計圖紙粗糙、材料規格檔次不合設計標准、使用功能改變等原因都可導致設計變更。因此，律師應協助業主制定設計變更制度。在設計變更制度中，首先，應嚴禁通過設計變更擴大建設規模，提高設計標准，增補項目內容，一般情況下不允許設計變更，除非不變更會影響項目的正常運行;其次，認真對待必須發生的設計變更，對涉及費用增減的設計變更，必須經設計院、業主代表、總監理工程師共同簽章認可才有效;第三，對於每次設計變更，必須要求相關單位按照設計變更的流程簽署變更單。通過制定設計變更制度，減少設計變更，同時也使設計變更規范化，從而達到控制簽證和降低造價的目的。
律師為業主提供反索賠法律服務分析
(一)反索賠的定義
目前，國內外工程界普遍認為，反索賠是指業主向承包商提出的，由於承包商違約而導致業主損失的補償要求。反索賠一般包括兩個方面的內容：一是對承包商提出的索賠要求進行分析、評審和修正，否定其不合理的要求，接受其合理的要求，減少或防止可能產生的索賠;二是對承包商在履約中的其他缺陷責任，如某部分工程質量達不到施工技術規程的要求，或拖期建成，獨立地提出損失補償要求，對承包商提出索賠。
(二)業主反索賠管理的現狀及問題
長期以來，各工程業主乃至建築界對工程反索賠不夠重視，理論界也一直把研究重點放在承包商的索賠管理方面，業主反索賠管理長期處於低下水平。目前，業主反索賠管理主要存在以下問題：
1.業主對反索賠的認識不強
業主在起草施工招標文件時，都會規定較為嚴格的投標資格條件和擬定自認為比較完善的施工合同，想當然地認為，在此種條件下選定的中標單位和簽訂的施工合同應該對自己非常有利，只要承包商施工技術和管理不出現大的失誤，施工質量和工期一般都能達到要求，被索賠的違約行為一般較少發生，反索賠的發生概率較低。故業主很少對反索賠投入很大的精力去研究，等發生反索賠事件時才發現己方的經驗不夠、准備不足，導致損失的產生。
2.業主的索賠防範意識不強
相對於承包商來說，業主的索賠管理意識和水平要落後很多。在實際工程建設中，業主的索賠防範意識不強，在建築工程施工現場，業主缺乏索賠經驗豐富的專門人員，也很少專門配備為索賠管理做准備的人員，而大多是在索賠事件出現後臨時安排人員，臨時現抓資料，造成倉促應付，對承包人的索賠報告無力反駁，造成最終工程造價遠遠超出合同中標價。
3.業主的先索賠意識薄弱
先索賠意識薄弱也是業主反索賠管理不容忽視的問題。在業主和承包商同時存在違約責任時，有經驗的業主會首先提出反索賠要求，使自己占據索賠的主動權，令承包商忙於應付業主提出的索賠要求，並在心理上處於劣勢，為業主最後的索賠處理留有平衡的砝碼，這對業主來說是十分重要的。而業主的先索賠意識薄弱，往往令其在違約事件發生後首先不考慮對方是否也有責任，而是一味的准備應付對方提出的索賠要求，使自己處於盲目防守的被動地位。
2. 求一份企業的固定資產賠償方案，也就是辦公室、店鋪物品損壞是怎麼賠償法
找律師最好。辦公室、店鋪物品損壞這些也不是你說多少就多少，也許還要經相關部門監定。帳本，相關發票最好要有。
3. 有誰有法律服務計劃書的
常年顧問律師法律服務計劃方案書
朱總:
承蒙貴公司的充分信任，考慮委託本所指派律師擔任常年法律顧問，為貴公司提供法律服務。我們承諾將按照律師行業公認的業務標准、道德規范和勤勉盡責精神，為貴公司提供優質、高效的法律服務。
在此，我們就本所的基本情況、為貴公司提供常年法律顧問服務的內容、收費方式等向貴公司進行介紹，供貴公司參考：
第一部分 常年法律顧問服務方案
一、常年法律顧問服務內容
（一）公司規章制度管理及審查
一方面適應公司生產和管理的現實需要，協助貴公司建立合同管理制度、勞動人事制度、安全質量管理制度、商業秘密保護制度等規章制度；另一方面，對公司已有的規章制度包括公司章程、生產管理制度、財務會計制度、公司其它管理規定等進行審查、清理，加以完善，使貴公司在各項制度內容上避免相互沖突或遺漏，在批准和發布程序上保持統一性和合法有效。
（二）公司商務交易流程和對外債權管理
通過對公司商務交易流程審查，包括審查采購合同、采購事項的流程處理及授權、簽收流程等，針對貴公司在商業交易中如何規范交易，防範交易風險；如何簽訂商業合同，規范商業行為；如何保留、收集商業交易中的憑證；協助貴公司制定完善的交易制度、流程，培養從事商業交易人員的風險意識，將商業風險降低至最低。
對商業合同履行過程中發生的糾紛，就如何取證、向對方發函等提供法律指導；接受貴公司委託，對貴公司客戶的資信情況、財產線索進行調查（情況復雜或外地的另行協商收費）；對貴公司的欠款客戶發送催款律師函。
（三）公司人事制度、勞動用工管理
通過人事制度審查修訂，包括審查員工手冊、獎懲條例、企業員工名冊、勞動合同、考勤制度及記錄、工資結構、福利待遇、休假制度、員工保密協議、培訓協議、競業禁止協議、入職、離職流程等，實現人事制度管理許可權合法、管理內容合法、管理手段合法。既要符合國家經濟體制的大環境，又要與貴公司內部實際情況相符，具有可操作性。
為貴公司對員工處罰、變更工作崗位、辭退等進行法律指導，指導貴公司對員工工傷、意外事故以及重大群體性事件進行處理等。
（四）規范各類合同文本
通過審查貴公司各類合同文本，包括但不限於采購合同、買賣合同、勞動合同、保密協議 、競業禁止協議、技術合同、合作合同等，並結合客戶的實際情況，從法律的專業角度進行分析研究，規范合同的各項要件，對原合同中欠缺之處加以修改和審定；協助制定標準的合同文本。
1、建立完善的合同管理制度，從合同會簽的流程、簽訂許可權的授予到格式文本的製作、合同專用章的管理、合同登記與台賬管理、合同履行監督與統計報表等都作出詳細的規定，保障和促進各項經濟活動的順利進行。
2、根據具體經營業務需要，起草或擬制重要合同文本，審查合同條款，排除法律障礙，最大限度的反映貴公司的經營意志，降低和避免法律風險。
3、及時解決合同履行過程中出現的爭議，做好合同變更、補充或解除手續。
（五）參與重大經濟項目的談判
參與貴公司重大經營決策及重大經濟項目談判，結合貴公司經營實際，及時為貴公司重大經濟項目決策提供動態法律咨詢服務。
1、確保決策有可靠的法律依據，避免決策的法律風險；
2、促使貴公司在經濟活動中的合法權益最大化；
3、論證決策在法律上的最佳方案，有利於決策目標的實現；
4、從法律上為貴公司在經濟活動中應當獲得的利益提供有效的保護措施；
為此，根據貴公司要求，我們可參加貴公司決策會議，為貴司領導決策提供咨詢意見；做好談判前的准備工作，如收集與談判項目有關的法律、政策資料，草擬、審查談判所需要的各種法律文書，協助貴公司制定談判的方案等；談判過程中與貴公司密切合作，根據談判情況，及時提供法律意見；談判後，綜合各方面的意見，製作有關法律文書，並協助貴公司辦理好合同的審批、公證等手續。
（六）專項授權法律服務
1．配合貴公司的經營進展，提供資本運作相關的法律服務
根據貴公司專項委託，做好貴公司股權轉讓、增資減資、招標投標、收購、兼並、項目融資、清算注銷、資產重組、改制上市等專項法律事務。
2．協助貴公司行政部門做好貴公司分支機構的設立與管理。
3．對有關單位進行資信調查，並出具調查報告。
4．根據貴公司專項委託，通過協商、調解等方式，代理貴公司解決專項法律糾紛，必要時提起訴訟或仲裁程序。對於已被起訴的訴訟案件，根據貴公司專項委託應訴。
5．其他為完成貴公司法律事務所必需的法律服務工作。
（七）法律培訓
針對貴公司的問題，結合貴公司的實際糾紛，委派我所資深專業律師，深入剖析相關法律；指導公司相關人員處理糾紛的技巧。
對貴公司的一線工作人員進行免費的業務法律培訓，針對貴公司不同的情況委派相應的具備施教才能和擁有施教背景的專業律師擔任，從整體上提高貴公司員工的法律素養和意識。
針對貴公司經營與發展現狀，現階段我們的重點工作內容如下：
（一）協助貴公司建立合同欠款追討的流程、信函和制度設計，並針對貴公司的合同債權糾紛提出相對的解決方案。
（二）協助建立貴公司與買主買賣合同、承攬合同條款設計與完善，以及在合同履行和合同履行過程中，完善貴公司對各個節點的控制。
（三）審查原材料采購合同，排除合同風險與漏洞，確保材料質量、完善質量異議程序以便索賠成功，避免在結算中發生糾紛。
（四）協助建立貴公司內部員工勞動合同、薪酬體系、社會保險制度設計，以降低貴公司用工風險，以及用工符合法律法規規定。
4. 律師如何為業主提供工程簽證和反索賠法律服務
一、貸款方的責任：
貸款方不按合同規定及時貸款，應償付違約金。
二、借款方的責任：
借款方不按合同規定歸還貸款的，應當承擔違約責任，並加付利息，借款方不按合同規定使用政策性貸款的，應當加付利息；貸款方有權提前收回一部分或全部貸款。
5. 關於如何選擇損害賠償方案的法律意見書
你父親的情況是比較特殊的一個案例。根據國務院《工傷保險條例》第十四條第一款的規定：在工作時間和工作場所內，因工作原因受到事故傷害的，應當認定為工傷。因此，工傷應當具備三個基本的要素：工作時間、工作場所、工作原因。你父親的情況顯然不是典型的在工作時間和工作場所內，因工作原因受到事故傷害的情況。但是並非只有在從事本職工作的時間、場所內發生的事故才能認定為工傷，根據工傷保險條例側重保護勞動者的立法宗旨，法院應當對工傷認定條件予以從寬解釋，以有利於勞動者權益的保護。因此，工傷強調職工受到的傷害來源於工作，卻並不強調職工受到的傷害僅限於自己的本職工作。那麼我們要解決的問題就變成：你父親的傷害是否來源於工作？
根據你的陳述，何凱承諾來回包接送，從這句話里，我可以得知，來回包接送成為你父親到汶川去搞建築的條件之一；事後，接送車是老闆的，司機是小老闆，說明接送實際上是一種公司行為。你父親完成建築工作回到成都，並由公司的專車接送，是完成工作後的最後程序，也是必經程序（因為你家並不在汶川），應當認定為與工作有關。職工因此而受到的傷害，也應當認定為工傷。
因此，本人傾向性認為，你父親的情形應當認定為工傷。
根據《工傷保險條例》第十七、十八條的規定，你父親要得到工傷保險賠償，應當完成如下工作：1、工傷職工（即你父親）或者其直系親屬（你本人、你母親、你的兄弟姐妹、爺爺奶奶都可以）在事故傷害發生之日起1年內向用人單位所在地統籌地區勞動保障行政部門（即汕頭市勞動和社會保障局）提出工傷認定申請。
2、提交如下資料：A、工傷認定申請表（這個網上可以下載）。B、與用人單位存在勞動關系的證明材料。C、醫療診斷證明（就醫的醫院可以直接提取出來）。
3、工傷認定得到確認以後，待到你父親的傷情相對穩定後，存在殘疾、影響勞動能力的，你們應當進行勞動能力鑒定，向汕頭市勞動能力鑒定委員會提出申請。
4、勞動能力鑒定以後，向汕頭市勞動仲裁委員會申請仲裁，提出具體的賠償金額。
三、工傷賠償存在的諸多弊端1、朝陽建築總公司其注冊地不在成都、阿壩等地，而在汕頭，由於我國現有的工傷保險並沒有實行全國聯網、異地支付制度，所以，你們要申請工傷保險、勞動能力鑒定以及勞動仲裁，必須到汕頭去，費時費力費金錢。
2、基於上面同樣的原因，朝陽建築總公司也不可能為四川的臨時工人到汕頭市的保險經辦機構去為他們購買工傷保險，所以你父親的工傷保險費用就全部落在了建築總公司的頭上，這樣就造成沒有其他機構來為你父親的傷害買單，你父親和建築總公司就成為了最直接的利益沖突者。但是，你們還要向他們索賠，他們當然就可以拖延。即便你們最後贏了官司，也未必能夠拿到賠償或者即時拿到賠償。
3、認定你父親與建築總公司存在著勞動關系存在著一定的困難。你父親到汶川搞建築，據我的推測，應該並沒有和建築總公司簽訂書面的用工合同，那麼如何證明他們之間確實存在著勞動關系呢？當然可以用單位上的工作證、工作服、工資領條以及其他工友的證言來予以證實你父親確實在建築總公司工作過。但也要費大量的時間，並且這些證據還不一定能夠收集到以達到證據確實充分的程度。
四、我的法律意見
到汕頭去打工傷賠償官司，費時費力，而且容易將建築總公司得罪，實在不是一個好辦法。所以，我的辦法是，不打工傷賠償官司，而打交通事故賠償官司。主要有以下幾個好處：1、車禍發生在成彭高速路上，也就在阿壩至成都的路段，你先確定是屬於哪一個地級市管轄（由哪個市的交警部門出警，可推知屬於哪一個地級市管轄），你們的交通事故賠償官司就應當屬於這個市的管轄范圍，因為侵權官司由侵權行為地法院管轄。這比遠涉汕頭打官司要方便很多。
2、接送的專車是否還有其他人員受傷（我猜接送的應當不止你父親一人），如果有其他人受傷，傷到什麼程度，交警部門是否已經立為刑事案件予以偵查（可以到交警部門去詢問）。如果已經立為刑事案件，那麼我勸你們和小老闆的家屬刑事和解，不經過訴訟就達成賠償協議。因為這種情形下，嫌疑人的家屬往往願意賠償損失，以求得被害人的諒解，最終獲得法院的緩刑或者免處。這種情況下，你們的賠償金額要高一些也無妨。（標准：根據《最高人民法院關於審理交通肇事刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第二條第一款的規定，死亡一人或者重傷三人以上，負事故全部或者主要責任即可構成刑事犯罪）。
3、交通事故損害賠償的證據要求以及程序遠比工傷事故賠償簡單。因為交通事故的整個處理過程都有國家公權力機構（交警部門）的參與，他們會幫助收集很多證據（比如詢問雙方當事人的材料、詢問證人的材料以及事故責任的劃分等等），所以你們打起官司來不需要費力去收集其他證據，勝訴的可能性也最大。
4、按照《工傷保險條例》以及《最高人民法院關於人身損害賠償的司法解釋》的規定，如果你們以交通事故損害賠償進行起訴的話，獲得賠償的數額要高於工傷損害賠償。因為交通損害賠償遵守的是損失多少賠多少的原則，而工傷保險賠償只具有社會保障功能，會比交通事故賠償要少很多。
5、最重要的一點，也許建築總公司也希望你們打交通事故損害賠償官司而不是工傷事故賠償官司。因為，工傷保險官司，建築總公司需要自己出錢，所以會有抵觸情緒，而交通事故第三者強制險，建築總公司應當是向保險公司繳納了的。所以你父親受傷的全部費用或者很大一筆費用是應當由保險公司出而非建築總公司。所以，你們打交通事故損害賠償官司，建築總公司應當不會給你們出難題。而且，保險公司的賠償能夠比較快的到位，對於你父親的治療或者你們家，都是一個最好的選擇。
五、需要說明的問題
根據《最高人民法院關於人身損害賠償的司法解釋》第十二條的規定，當工傷保險與人身損害的主體為同一個時（你父親的例子就是，工傷保險的賠償主體與人身損害的賠償主體都是建築總公司），應當適用工傷事故賠償。因此，即使你按照交通事故賠償來予以起訴，還是有可能被要求按照工傷事故賠償到汕頭市去申請工傷賠償。但是值得慶幸的是以下幾點：1、你父親的這個工傷不具有典型性，它處在工傷與非工傷的交叉地帶，我們可以通過對發生的整個過程進行適當的修改來使它成為一個非工傷事件。
2、建築總公司在交通事故損害賠償上和你們站在一條道上，所以你可以要求他們來一起配合對發生的整個過程進行適當的修改。
六、總結陳詞1、如果小老闆已經涉嫌刑事犯罪，盡量把賠償數額要得高，他一定會滿足你的要求。
2、如果他沒有涉嫌刑事犯罪，以交通事故損害賠償的案由到交警部門所在地的地級市的區級法院起訴建築總公司，最終由保險公司來賠償你們的損失。
3、與建築總公司充分交涉，隱去來回包接送、何凱邀請你父親去汶川等細節，說成順路送你父親回成都，或者租何凱的車回成都，建築總公司會答應你。如果不答應，闡明上述利害關系。
祝你父親早日康復。
6. 交通事故賠償方案和賠償金額
交通公司承擔全部的賠償責任，包括醫療費、殘疾賠償金（需要傷殘鑒定）、精神損害撫慰金（需要傷殘鑒定）、住院伙食補助費、交通費、營養費（要有醫囑）、護理費、誤工費等，鼻骨骨折了，應該可以鑒定10級的。
7. 索賠的法律依據
靠，沒天理了。當然是以法醫鑒定為依據啦，如果公安局是以醫院證明為依據而不使用法醫鑒定，公安局就是失職。那個（我問過醫生，說是頭部頭發覆蓋，傷情很難檢查，只能根據病人的自述寫的），如果確實是這樣，上法庭是你能讓那個醫生仍定這樣的說法，或者有依據的話，加上法醫鑒定結果，可以告他勒索。那個公安局拘留十天也是亂七八糟的，根本就沒那麼嚴重的。額，那老太太家裡有背景？
關於上訴索賠，當然他要起訴，是允許的，之於法院駁回與否就不一定了
8. 律師提供交通賠償法律服務有哪些
當事人訴訟是否委託律師需要自行決定，法律並未規定一定要委託律師代理，無論是民事、行政還是刑事訴訟，委託代理律師都是當事人的訴訟權利。既然是權利，當事人可以行使，也可以不行使，所以只要當事人覺得自己可以應付整個訴訟，不請律師當然也照樣可以打官司。如果當事人對法律以及相關的程序不了解，建議委託律師代理或者找律師詳細咨詢。
相關規定：
《民事訴訟法》第五十八條 當事人、法定代理人可以委託一至二人作為訴訟代理人。
下列人員可以被委託為訴訟代理人：
(一)律師、基層法律服務工作者;
(二)當事人的近親屬或者工作人員;
(三)當事人所在社區、單位以及有關社會團體推薦的公民。
9. 退休法官開的法律服務部，將我的150萬的索賠官司耽誤了，我應當怎麼辦
你可要求他退還代理費，或賠償損失。合同法第四百零六條有償的委託合同，因受託人的過錯給委託人造成損失的，委託人可
以要求賠償損失。無償的委託合同，因受託人的故意或者重大過失給委託人造成損失
的，委託人可以要求賠償損失。
受託人超越許可權給委託人造成損失的，應當賠償損失。
民法通則第一百一十五條 合同的變更或者解除，不影響當事人要求賠償損失的權利。