扶持我縣建築業法律援助

A. 建築勞務糾紛法律援助！急 急！

很多問題的症結在於證據。
1、合同效力問題
《最高人民法院關於審理建設工程施工程合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第七條「具有勞務作業法定資質的承包人與總承包人、分包人簽訂的勞務分包合同，當事人以轉包建設工程違反法律規定為由請求確認無效的，不予支持。」
據此，需要明確你自身有沒有勞務施工資質。
不過一般情況下，法院很少認定此類合同無效的，即便無效作為實際施工人，依照這一司法解釋第二條「建設工程施工合同無效，但建設工程經竣工驗收合格，承包人請求參照合同約定支付工程價款的，應予支持」。
2、「在簽訂合同時候甲方並未提出工程按照省優工程驗收，」請明確、再次查看你與總承包方（甲方）的合同中約定的驗收標准和質量要求。
如果合同中確實不要求省優標准，而只是合格，那麼總承包方違約在先。
「在我方對其一棟房子上人開始程建後，甲方突然提出要按照省優工程驗收，」請提供這時甲方提出「要求按照省優標准驗收」的證據。
3、「甲方現要求我方做工資表，包括甲方項目部的工作人員工資表也由我方做，」這個屬於甲方的無理要求，沒有任何合同約定依據以及法律依據。
既然是以工程量作為結算依據，那麼你方下屬工人的工資狀況，你方自行負責的；甲方項目部的工作人員工作表由你做的意思是不是讓你也給這些人發工資呢？——這樣更無理。
4、「按照合同約定，雙方第一次結算在工程完成正負零以後結算一次」此處你需要貼出合同中關於付款方式的明確規定。如果明確約定了付款節點而又沒有其他附帶條件，那麼總承包方在這個時候已經構成違約。
5、關於第一棟樓的停工權
從法律角度而言，在其嚴重拖欠工程款情況下，是有權進行停工的。不過應當將對方的違約事實致函通知對方。
合同法第二百八十三條「發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金
、技術資料的，承包人可以順延工程日期，並有權要求賠償停工、窩工等損失。」第二百八十四條「因發包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發包人應當採取措施彌補或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設備調遷、材料和構件積壓等損失和實際費用。」
第六十七條（先履行抗辯權）「當事人互負債務，有先後履行順序，先履行一方未履行的，後履行一方有權拒絕其履行要求。先履行一方履行債務不符合約定的，後履行一方有權拒絕其
相應的履行要求。」

6、關於第二棟樓
（1）「在甲方遲遲移交過來的另一棟樓」這句話的意思是不是說他們移交工作面嚴重遲延呢？如果是這樣，在明確相關依據後，此一項仍然是甲方違約。
（2）「甲方前幾天以工期緊，說我方這樣不能按期完成工期為由，提出想自己更換施工隊伍，過了兩天甲方在我方不知情的情況下上人，並責令我的工人立刻出場」這一情況很明顯是違約，合同中並未約定其可以隨意減少你方的工作面、施工范圍。

根據上述分析，希望你趕緊採取手段進行證據收集和保全，證據收集好了之後再行起訴，不然一旦讓對方看出你要訴訟，承包方的弱勢地位，你取證都難了！
（1）第一棟樓的工程量完成、驗收情況。——書面證據的驗收情況以及採用拍照等方式保存已經完成到工程節點的圖片。
（2）甲方遲延付款的證據。
（3）甲方要求變更工程驗收標準的證據
（4）甲方與另一家簽訂施工合同的證據——了解另外一家的單位名稱，拍攝工地施工現場證實他們在施工。

希望以上分析，對你有所幫助。

B. 如何促進縣城建築業持續健康發展

1、鼓勵企業提高本地市場佔有份額，積極拓寬縣外市場。
一是積極引導本土建築企業抓住我縣城鄉建設大發展的契機，大力提高自身實力，在激烈的市場競爭中積極進取，不斷擴大本地市場的佔有份額。二是制定相應政策，讓縣外來榮的開發企業給予縣內施工企業參與競爭的機會，鞏固和提高原有建築市場佔有率，增加我縣稅收。同時，全力開拓縣外市場，尋找新的經濟增長點。三是在建設工程招投標環節推行「扶強扶優」政策，對信譽優良、業績顯著的建築企業可適當在招標投標資格預審定性或定量評審標准中提高相應分值。由建築業協會定期或不定期評選出管理優、技術強、信譽好的優秀建築業企業，在建設工程交易場所及信息網顯著的位置予以公示，推薦給招標的建設單位。政府性投資項目招標，應優先在上述單位中選擇。四是切實維護本土建築企業承攬本地工程業務的權利。相關單位不得人為設置障礙、抬高門檻，限制本地建築業企業參加工程投標。
2、政府出台優惠政策扶持企業發展。
一是整合信息資源，為企業承攬業務「穿針引線」。縣政府及相關部門加強與外地建築業主管部門和大型業主單位的聯系與溝通，並收集相關的業務信息，由建築業協會將信息及時進行發布。為企業搭設承攬工程項目的信息平台；二是引導企業資產重組、「抱團」發展和聯合投資，進一步做大做強。以投資帶開發，以開發帶施工，不斷鞏固和提高市場的佔有率。同時企業在聯合、兼並、重組過程中涉及的土地、房產、車船等變更費用地方實得部分全額返還；三是在企業所得稅的徵收方面，財稅部門應考慮建築業企業生產經營實際情況，在政策允許的條件下適當調整核定徵收「應稅所得率」。建築業企業5年內首次在縣外建築市場承接的建設項目，且該項目企業所得稅回本縣繳納的，該項目產生的企業所得稅地方所得部分全額獎勵。同時，對於從事建築節能改造服務的企業，也應按國家規定享受稅收優惠政策，鼓勵綠色建築的發展。稅務部門加大指導力度，幫助企業繼續享受西部大開發稅費優惠政策。四是有針對性地培育重點企業。對企業主項資質晉升為一級資質的以及年實繳稅金首次超 1000 萬元的建築業企業，授予「突出貢獻獎」，分別給予一定資金獎勵。同時在相關政策上給予傾斜。五是建立企業做大做強做優的評價體系，評選出一批先進企業，通過各級新聞媒體宣傳，不斷提升企業美譽度和知名度。
3、設立各種獎項激勵企業發展。
除優質工程獎外，設立企業升級獎、財稅貢獻獎、建築企業十強獎。企業升級獎，給予升級成功的企業一定的一次性獎勵；財稅貢獻獎，對在縣級年完成營業稅、企業所得稅多的企業按照稅收額度不同，分梯次給予一定獎勵；建築企業十強獎，按照企業年產值、誠信度等各項指標，對企業進行排名。獲獎企業由縣委、縣政府予以通報表彰，頒發榮譽獎牌並給予一定物質獎勵。同時，對於獲獎的企業納入誠信考評加分，並與企業招投標及執業掛鉤。
4、降低信貸門檻，拓寬融資渠道。
一是政府採取對金融機構進行獎勵的方式，鼓勵對建築業企業加大貸款支持力度；二是金融部門可以合理設定建築業龍頭企業、重點骨幹企業的信貸額度。三是銀行及建築行業協會對一些重點企業進行資信評價。對資信等級高的，優先滿足其生產經營對信貸額度的需求，根據實際情況為其提供技改、固定資產等中長期貸款品種，可採用抵質押、保證、信用等多種形式組合的擔保。四是建立健全建築企業信用擔保體系，如餐飲行業3家企業聯合擔保可以無抵押各貸款300萬，類似政策可以運用到建築行業。五是簡化信貸程序，進一步優化結算服務。企業可以土地使用權、廠房、設備等實有資產及經評估的品牌、專利等無形資產作抵押，向金融機構申請貸款，抵押率和期限可按金融監管部門相關規定的上限予以受理。
5、加大行業人才培育引進力度。
實行縣政府、建設主管部門、建築業協會、職業教育學校、企業內部五方聯動的機制。一是縣政府牽頭搭建人才引進平台，為建築企業與高校、科研單位合作牽線搭橋，幫助企業引進人才提供渠道，為企業轉型升級提供根本保障；二是建築業協會不定期舉辦多種形式的講座，使建築企業更新觀念，提高自身素質；三是縣城鄉建委繼續每年定期舉辦建築崗位人員、職業技能人員近1000名技術人員的培訓，切實提高他們的業務水平與管理能力；四是縣職業教育中心要以增加建築相關技術教學班以及開展農民工夜校等形式培訓一線操作工人，增強實作能力，提高安全文明施工水平和自我保護能力；五是縣人事人才部門應針對我縣建築企業發展需要，加大職稱評定支持力度；六是要求企業每年拿出一定比例的資金用於員工培養、繼續教育和人才引進，並將此作為企業誠信評價的一個重要因素。通過多方聯合配合，使我縣建築行業隊伍管理層、職業資格人員以及一線工人素質得以提升，梯次人才隊伍結構更趨合理。
6、幫助企業依法管理。
一是在合同風險防控、證據管理和公司內部制度管理方面，要求各建築企業至少配備一名法律顧問。有針對的幫助企業梳理公司法人管理機制，保全證據，規避公司風險。並在合同簽訂環節幫助企業梳理風險點，避免訴訟糾紛。二是在化解糾紛保障農民工權益方面，建設主管部門、信訪辦應加大對農民工的依法維權教育，減少因過激方式維權給企業、社會帶來的負面效應。三是相關部門、鎮街為農民工提供法律服務和法律援助渠道，公示法律咨詢熱線，簡化程序，減少或免除其服務費用。四是縣人社局、公安局建立勞資糾紛協調機制，對於民工請求追討勞動工資的案件及時立案、及時受理、及時調處，形成齊抓共管的局面。

C. 我想咨詢定遠縣法律援助的號碼是多少

法律援助中心的中國是：12348。 12348"是市、區縣司法局及法律援助中心面向廣大市民群眾的法律咨詢專用中國，它接受解答群眾的法律咨詢，配合調處民間糾紛，及時反映群眾的法律需求信息，指導和接受法律援助申請，維護貧弱當事人的合法權益、維護司法公正、維護社會穩定。短號中"48"取"司法"之諧音，寓意尋求法律服務，調解民間糾紛請找司法行政機關。12348法律服務專用中國，是司法行政部門運用特定的中國專線和電信中國絡，統一組織律師、公證員、基層法律服務人員和鄉鎮司法所工作人員，面向廣大群眾和社會組織，提供便捷、高效的法律咨詢和法律服務的一種形式。日照市12348法律咨詢熱線的服務范圍:①解答法律咨詢，宣傳法律知識;②協調法律服務機構，滿足群眾法律需求;③收集掌握有關信息，及時反映社情民意。 法律援助中心是政府法律援助機構的正式名稱，由直轄市、設區的市或者縣級人民政府司法行政部門根據需要確定本行政區域的法律援助機構。是由國家撥款設立的專門為需要律師服務但經濟困難無法律援助中心力聘請律師的弱勢群體及其法律規定必須有律師提供法律幫助而自己又沒有聘請律師的特定人員（如刑事案件中：可能被判處無期徒刑和死刑的、未成年人犯罪的等人員）提供無償法律服務，而設立的一種專門的法律服務機構

D. 在下面縣城有法律援助嗎該怎麼申請呢詳細

帶上相應的貧困證明，到當地司法局申請。符合條件的，會為你指派援助律師。

E. 我是工程的，工地在定州市，我是曲陽縣人，申請法律援助應該在哪裡申請

需要在被告所在地，定州
按《法律援助工作管理條例》
第十條 有本省常住戶口回或者暫住證的公民，具答備以下條件，可以向法律援助機構申請法律援助：
(一)案件或者事件發生在本省並且依法由本省司法機關或者公證、仲裁機構受理的；
(二)有事實證明為保障自己的合法權益需要法律幫助的；
(三)因經濟困難，無能力或者無完全能力支付法律服務費用的。
經濟困難的標准參照當地人民政府關於最低生活保障線的規定執行。
第十一條 符合前條規定的當事人可以就下列事項申請法律援助：
(一)刑事案件；
(二)請求給付贍養費、扶養費、撫養費的；
(三)請求給付撫恤金、救濟金、社會保險金、勞動報酬的；
(四)因公受傷害請求賠償的；
(五)殘疾人、未成年人、老年人追索侵權賠償的；
(六)請求國家賠償的訴訟案件；
(七)其他需要提供法律援助的事項。
人民法院指定辯護的下列刑事案件的被告人，法律援助機構應當為其提供法律援助：
(一)盲、聾、啞人或者未成年人沒有委託辯護人的；
(二)可能被判處死刑而沒有委託辯護人的。
公訴人出庭公訴的案件，被告人因經濟困難或者其他原因沒有委託辯護人的，法律援助機構根據人民法院的指定，可以為其提供法律援助

F. 我想請求法律上的援助請問巨野縣有法律援助中心嗎

巨野縣有法律援助中心，咨詢電話12348，咨詢電話可能打不通了，因為服務大廳已內經沒人了，電話線容給拔了，最好還是親自去援助中心一趟吧，地址在老司法局三樓法律援助中心。有問題可以找援助律師，巨野縣的援助律師是鹿心蘊

G. 我是廣西人，如果要湖南省新化縣的法律援助，我須要准備什麼條件

向新化縣復法律援助中心申請，制按要求提供證明材料。
《法律援助條例》：
第十五條 本條例第十一條所列人員申請法律援助的，應當向審理案件的人民法院所在地的法律援助機構提出申請。被羈押的犯罪嫌疑人的申請由看守所在24小時內轉交法律援助機構，申請法律援助所需提交的有關證件、證明材料由看守所通知申請人的法定代理人或者近親屬協助提供
。第十七條 公民申請代理、刑事辯護的法律援助應當提交下列證件、證明材料：
（一）身份證或者其他有效的身份證明，代理申請人還應當提交有代理權的證明；
（二）經濟困難的證明；
（三）與所申請法律援助事項有關的案件材料。
申請應當採用書面形式，填寫申請表；以書面形式提出申請確有困難的，可以口頭申請，由法律援助機構工作人員或者代為轉交申請的有關機構工作人員作書面記錄。
第十三條 本條例所稱公民經濟困難的標准，由省、自治區、直轄市人民政府根據本行政區域經濟發展狀況和法律援助事業的需要規定。
申請人住所地的經濟困難標准與受理申請的法律援助機構所在地的經濟困難標准不一致的，按照受理申請的法律援助機構所在地的經濟困難標准執行。

H. 需求法律援助，我在建築公司上班，但不是該公司正式員工，公司只為我買了社保。。如果我給我們公司介紹建

您好，從法律角度上講，你和公司要求業務費的行為屬於雙方自願協商的范圍，法律既不會支持你的請求也不會支持他的請求，一切由雙方自由協商來定。也就是說，公司可以給，也可以不給。

I. 在廣西平南縣怎樣尋求法律援助

每個地方都有法律援助中心