索赔法律服务方案
工程签证是指工程承发包双方在施工过程中按合同约定对支付各种费用、顺延工期、赔偿损失等所达成的双方意思表示一致的补充协议,经书面确认的工程签证即可成为工程结算,或最终增减工程造价的依据。据有关统计表明,目前,在我国的大部分工程承包合同结算中,通过各类签证所增加的造价占整个工程造价的5%左右。可见,重视施工中的阶段控制,加强施工过程中的签证管理,是提高业主投资效益的一条重要途径。
在目前的工程施工中,发生签证的原因主要有:(1)业主未能按合同规定的时间和要求提供材料、场地以及资料,造成施工停滞,影响工期,给承包商带来巨大损失;(2)因为原材料价格变动,造成造价变更,一是原材料价格本身的变动,二是工程建设增加了对相应原材料的要求而产生整体成本增加;(3)在施工过程中,由于业主原因造成的停水停电,影响项目的顺利进行,致使承包商遭受严重的经济损失;(4)由于业主原因决定工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误等造成施工企业的停工、窝工、返工而发生的倒运、人员和机具的调迁等损失。
律师如何为业主提供工程签证和反索赔法律服务
1.协助业主制定签证制度,明确签证流程和权限
目前现场签证较普遍的方式是由承包商提出,先后经监理工程师及业主现场代表核定后予以签认。由于没有制定相应的签证制度,所以导致签证问题很多,给结算工作造成较大困难。所以,作为业主的法律顾问,工程律师应帮助业主在施工前制定签证管理制度,明确签证的权限划分,规定各层次权限签认主体等等。在拟定施工合同过程中,律师还应将签证管理制度中的相关内容反映到施工合同中,以便双方执行。对于签证的权限应注意以下两个问题:
(1)对单张签证涉及费用大小的权力限制:业主应限制项目签证人员权限,根据签证费用的大小,建立不同层次的签认和审批制度。涉及金额较小的内容由业主现场代表和现场监理工程师共同签字认可;涉及金额较大的内容应由业主有关职能部门或专门的委员会召开专题会议,共同讨论后予以确认。
(2)涉及签证内容的业务权限:项目签证应严格区分技术类、经济类及技术经济混合类各种不同的类型,建立专业分工的签证制度。对技术类的签证,应授权主管技术的专业人员实施;对经济类的签证,应授权具有造价管理相应业务水平的人员实施;而技术经济类的签证则应由主管技术的人员与主管造价的人员共同商讨后签署。
2.进行签证制度和施工合同交底,开展法律培训
建设工程施工合同可以说是目前国内最复杂的合同之一,具有标的物特殊、投资数额巨大、合同履行期限长、涉及面广等特点。该类合同法律关系复杂,涉及的法律、法规繁多,这就从客观上导致一般的业主代表对施工合同不是很熟悉,即使熟悉也对有关条款不能深刻理解。另外,任何一个工程项目的实现都是业主的一项投资的实现,业主代表是代表业主履行承包合同,应当熟悉《合同法》和《招标投标法》及工程造价的相关法律、法规,具有工程建设合同管理方面的经验,熟悉现场工程造价工作。因此,在开工之前,律师给业主的相关人员进行签证制度和施工合同交底,开展《合同法》和《招标投标法》及工程建设的相关法律、法规的法律培训显得尤为必要。
律师在法律培训中除了讲解前述内容外,还应向现场代表强调下述内容:现场签证内容、数量、项目、原因、部位、日期等要明确,价款的结算方式、单价的确定应按照施工合同的约定执行;现场签证要及时签办,不应拖延过后补签。对于一些重大的现场变化,还应及时拍照或录像,以保存第一手原始资料;现场签证要一式几份,各方至少保存1份原件(最好按档案要求的份数),避免自行修改,结算时无对证;现场签证应编号归档等等。
3.协助业主开展现场签证服务
由于时间的关系,律师不可能一直呆在项目现场审查每一份签证单。律师可与业主协商每周或每半个月去项目现场提供一次现场法律服务,业主及现场代表可就近期碰到的实际问题向律师咨询,律师根据问题性质和要求的不同,可采取现场回答或后期书面答复的方式予以解决。此外,律师更重要的工作是审查签证单据。主要审查签证单据签证形式是否合法、签署权限是否符合规定、手续是否齐备、内容是否表述清楚完整,如对于材料签证,审查材料名称、规格、品种、质量、数量、产地、单价内涵、供料方式、时间、地点等表述是否清楚完整。每次审查完毕,律师可根据具体情况出具审查意见,特别对于存在的问题,须提请业主注意和改进。
此外,设计变更是引起经济签证最大的源头。在建设工程实施过程中,设计图纸粗糙、材料规格档次不合设计标准、使用功能改变等原因都可导致设计变更。因此,律师应协助业主制定设计变更制度。在设计变更制度中,首先,应严禁通过设计变更扩大建设规模,提高设计标准,增补项目内容,一般情况下不允许设计变更,除非不变更会影响项目的正常运行;其次,认真对待必须发生的设计变更,对涉及费用增减的设计变更,必须经设计院、业主代表、总监理工程师共同签章认可才有效;第三,对于每次设计变更,必须要求相关单位按照设计变更的流程签署变更单。通过制定设计变更制度,减少设计变更,同时也使设计变更规范化,从而达到控制签证和降低造价的目的。
律师为业主提供反索赔法律服务分析
(一)反索赔的定义
目前,国内外工程界普遍认为,反索赔是指业主向承包商提出的,由于承包商违约而导致业主损失的补偿要求。反索赔一般包括两个方面的内容:一是对承包商提出的索赔要求进行分析、评审和修正,否定其不合理的要求,接受其合理的要求,减少或防止可能产生的索赔;二是对承包商在履约中的其他缺陷责任,如某部分工程质量达不到施工技术规程的要求,或拖期建成,独立地提出损失补偿要求,对承包商提出索赔。
(二)业主反索赔管理的现状及问题
长期以来,各工程业主乃至建筑界对工程反索赔不够重视,理论界也一直把研究重点放在承包商的索赔管理方面,业主反索赔管理长期处于低下水平。目前,业主反索赔管理主要存在以下问题:
1.业主对反索赔的认识不强
业主在起草施工招标文件时,都会规定较为严格的投标资格条件和拟定自认为比较完善的施工合同,想当然地认为,在此种条件下选定的中标单位和签订的施工合同应该对自己非常有利,只要承包商施工技术和管理不出现大的失误,施工质量和工期一般都能达到要求,被索赔的违约行为一般较少发生,反索赔的发生概率较低。故业主很少对反索赔投入很大的精力去研究,等发生反索赔事件时才发现己方的经验不够、准备不足,导致损失的产生。
2.业主的索赔防范意识不强
相对于承包商来说,业主的索赔管理意识和水平要落后很多。在实际工程建设中,业主的索赔防范意识不强,在建筑工程施工现场,业主缺乏索赔经验丰富的专门人员,也很少专门配备为索赔管理做准备的人员,而大多是在索赔事件出现后临时安排人员,临时现抓资料,造成仓促应付,对承包人的索赔报告无力反驳,造成最终工程造价远远超出合同中标价。
3.业主的先索赔意识薄弱
先索赔意识薄弱也是业主反索赔管理不容忽视的问题。在业主和承包商同时存在违约责任时,有经验的业主会首先提出反索赔要求,使自己占据索赔的主动权,令承包商忙于应付业主提出的索赔要求,并在心理上处于劣势,为业主最后的索赔处理留有平衡的砝码,这对业主来说是十分重要的。而业主的先索赔意识薄弱,往往令其在违约事件发生后首先不考虑对方是否也有责任,而是一味的准备应付对方提出的索赔要求,使自己处于盲目防守的被动地位。
2. 求一份企业的固定资产赔偿方案,也就是办公室、店铺物品损坏是怎么赔偿法
找律师最好。办公室、店铺物品损坏这些也不是你说多少就多少,也许还要经相关部门监定。帐本,相关发票最好要有。
3. 有谁有法律服务计划书的
常年顾问律师法律服务计划方案书
朱总:
承蒙贵公司的充分信任,考虑委托本所指派律师担任常年法律顾问,为贵公司提供法律服务。我们承诺将按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,为贵公司提供优质、高效的法律服务。
在此,我们就本所的基本情况、为贵公司提供常年法律顾问服务的内容、收费方式等向贵公司进行介绍,供贵公司参考:
第一部分 常年法律顾问服务方案
一、常年法律顾问服务内容
(一)公司规章制度管理及审查
一方面适应公司生产和管理的现实需要,协助贵公司建立合同管理制度、劳动人事制度、安全质量管理制度、商业秘密保护制度等规章制度;另一方面,对公司已有的规章制度包括公司章程、生产管理制度、财务会计制度、公司其它管理规定等进行审查、清理,加以完善,使贵公司在各项制度内容上避免相互冲突或遗漏,在批准和发布程序上保持统一性和合法有效。
(二)公司商务交易流程和对外债权管理
通过对公司商务交易流程审查,包括审查采购合同、采购事项的流程处理及授权、签收流程等,针对贵公司在商业交易中如何规范交易,防范交易风险;如何签订商业合同,规范商业行为;如何保留、收集商业交易中的凭证;协助贵公司制定完善的交易制度、流程,培养从事商业交易人员的风险意识,将商业风险降低至最低。
对商业合同履行过程中发生的纠纷,就如何取证、向对方发函等提供法律指导;接受贵公司委托,对贵公司客户的资信情况、财产线索进行调查(情况复杂或外地的另行协商收费);对贵公司的欠款客户发送催款律师函。
(三)公司人事制度、劳动用工管理
通过人事制度审查修订,包括审查员工手册、奖惩条例、企业员工名册、劳动合同、考勤制度及记录、工资结构、福利待遇、休假制度、员工保密协议、培训协议、竞业禁止协议、入职、离职流程等,实现人事制度管理权限合法、管理内容合法、管理手段合法。既要符合国家经济体制的大环境,又要与贵公司内部实际情况相符,具有可操作性。
为贵公司对员工处罚、变更工作岗位、辞退等进行法律指导,指导贵公司对员工工伤、意外事故以及重大群体性事件进行处理等。
(四)规范各类合同文本
通过审查贵公司各类合同文本,包括但不限于采购合同、买卖合同、劳动合同、保密协议 、竞业禁止协议、技术合同、合作合同等,并结合客户的实际情况,从法律的专业角度进行分析研究,规范合同的各项要件,对原合同中欠缺之处加以修改和审定;协助制定标准的合同文本。
1、建立完善的合同管理制度,从合同会签的流程、签订权限的授予到格式文本的制作、合同专用章的管理、合同登记与台账管理、合同履行监督与统计报表等都作出详细的规定,保障和促进各项经济活动的顺利进行。
2、根据具体经营业务需要,起草或拟制重要合同文本,审查合同条款,排除法律障碍,最大限度的反映贵公司的经营意志,降低和避免法律风险。
3、及时解决合同履行过程中出现的争议,做好合同变更、补充或解除手续。
(五)参与重大经济项目的谈判
参与贵公司重大经营决策及重大经济项目谈判,结合贵公司经营实际,及时为贵公司重大经济项目决策提供动态法律咨询服务。
1、确保决策有可靠的法律依据,避免决策的法律风险;
2、促使贵公司在经济活动中的合法权益最大化;
3、论证决策在法律上的最佳方案,有利于决策目标的实现;
4、从法律上为贵公司在经济活动中应当获得的利益提供有效的保护措施;
为此,根据贵公司要求,我们可参加贵公司决策会议,为贵司领导决策提供咨询意见;做好谈判前的准备工作,如收集与谈判项目有关的法律、政策资料,草拟、审查谈判所需要的各种法律文书,协助贵公司制定谈判的方案等;谈判过程中与贵公司密切合作,根据谈判情况,及时提供法律意见;谈判后,综合各方面的意见,制作有关法律文书,并协助贵公司办理好合同的审批、公证等手续。
(六)专项授权法律服务
1.配合贵公司的经营进展,提供资本运作相关的法律服务
根据贵公司专项委托,做好贵公司股权转让、增资减资、招标投标、收购、兼并、项目融资、清算注销、资产重组、改制上市等专项法律事务。
2.协助贵公司行政部门做好贵公司分支机构的设立与管理。
3.对有关单位进行资信调查,并出具调查报告。
4.根据贵公司专项委托,通过协商、调解等方式,代理贵公司解决专项法律纠纷,必要时提起诉讼或仲裁程序。对于已被起诉的诉讼案件,根据贵公司专项委托应诉。
5.其他为完成贵公司法律事务所必需的法律服务工作。
(七)法律培训
针对贵公司的问题,结合贵公司的实际纠纷,委派我所资深专业律师,深入剖析相关法律;指导公司相关人员处理纠纷的技巧。
对贵公司的一线工作人员进行免费的业务法律培训,针对贵公司不同的情况委派相应的具备施教才能和拥有施教背景的专业律师担任,从整体上提高贵公司员工的法律素养和意识。
针对贵公司经营与发展现状,现阶段我们的重点工作内容如下:
(一)协助贵公司建立合同欠款追讨的流程、信函和制度设计,并针对贵公司的合同债权纠纷提出相对的解决方案。
(二)协助建立贵公司与买主买卖合同、承揽合同条款设计与完善,以及在合同履行和合同履行过程中,完善贵公司对各个节点的控制。
(三)审查原材料采购合同,排除合同风险与漏洞,确保材料质量、完善质量异议程序以便索赔成功,避免在结算中发生纠纷。
(四)协助建立贵公司内部员工劳动合同、薪酬体系、社会保险制度设计,以降低贵公司用工风险,以及用工符合法律法规规定。
4. 律师如何为业主提供工程签证和反索赔法律服务
一、贷款方的责任:
贷款方不按合同规定及时贷款,应偿付违约金。
二、借款方的责任:
借款方不按合同规定归还贷款的,应当承担违约责任,并加付利息,借款方不按合同规定使用政策性贷款的,应当加付利息;贷款方有权提前收回一部分或全部贷款。
5. 关于如何选择损害赔偿方案的法律意见书
你父亲的情况是比较特殊的一个案例。根据国务院《工伤保险条例》第十四条第一款的规定:在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的,应当认定为工伤。因此,工伤应当具备三个基本的要素:工作时间、工作场所、工作原因。你父亲的情况显然不是典型的在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的情况。但是并非只有在从事本职工作的时间、场所内发生的事故才能认定为工伤,根据工伤保险条例侧重保护劳动者的立法宗旨,法院应当对工伤认定条件予以从宽解释,以有利于劳动者权益的保护。因此,工伤强调职工受到的伤害来源于工作,却并不强调职工受到的伤害仅限于自己的本职工作。那么我们要解决的问题就变成:你父亲的伤害是否来源于工作?
根据你的陈述,何凯承诺来回包接送,从这句话里,我可以得知,来回包接送成为你父亲到汶川去搞建筑的条件之一;事后,接送车是老板的,司机是小老板,说明接送实际上是一种公司行为。你父亲完成建筑工作回到成都,并由公司的专车接送,是完成工作后的最后程序,也是必经程序(因为你家并不在汶川),应当认定为与工作有关。职工因此而受到的伤害,也应当认定为工伤。
因此,本人倾向性认为,你父亲的情形应当认定为工伤。
根据《工伤保险条例》第十七、十八条的规定,你父亲要得到工伤保险赔偿,应当完成如下工作:1、工伤职工(即你父亲)或者其直系亲属(你本人、你母亲、你的兄弟姐妹、爷爷奶奶都可以)在事故伤害发生之日起1年内向用人单位所在地统筹地区劳动保障行政部门(即汕头市劳动和社会保障局)提出工伤认定申请。
2、提交如下资料:A、工伤认定申请表(这个网上可以下载)。B、与用人单位存在劳动关系的证明材料。C、医疗诊断证明(就医的医院可以直接提取出来)。
3、工伤认定得到确认以后,待到你父亲的伤情相对稳定后,存在残疾、影响劳动能力的,你们应当进行劳动能力鉴定,向汕头市劳动能力鉴定委员会提出申请。
4、劳动能力鉴定以后,向汕头市劳动仲裁委员会申请仲裁,提出具体的赔偿金额。
三、工伤赔偿存在的诸多弊端1、朝阳建筑总公司其注册地不在成都、阿坝等地,而在汕头,由于我国现有的工伤保险并没有实行全国联网、异地支付制度,所以,你们要申请工伤保险、劳动能力鉴定以及劳动仲裁,必须到汕头去,费时费力费金钱。
2、基于上面同样的原因,朝阳建筑总公司也不可能为四川的临时工人到汕头市的保险经办机构去为他们购买工伤保险,所以你父亲的工伤保险费用就全部落在了建筑总公司的头上,这样就造成没有其他机构来为你父亲的伤害买单,你父亲和建筑总公司就成为了最直接的利益冲突者。但是,你们还要向他们索赔,他们当然就可以拖延。即便你们最后赢了官司,也未必能够拿到赔偿或者即时拿到赔偿。
3、认定你父亲与建筑总公司存在着劳动关系存在着一定的困难。你父亲到汶川搞建筑,据我的推测,应该并没有和建筑总公司签订书面的用工合同,那么如何证明他们之间确实存在着劳动关系呢?当然可以用单位上的工作证、工作服、工资领条以及其他工友的证言来予以证实你父亲确实在建筑总公司工作过。但也要费大量的时间,并且这些证据还不一定能够收集到以达到证据确实充分的程度。
四、我的法律意见
到汕头去打工伤赔偿官司,费时费力,而且容易将建筑总公司得罪,实在不是一个好办法。所以,我的办法是,不打工伤赔偿官司,而打交通事故赔偿官司。主要有以下几个好处:1、车祸发生在成彭高速路上,也就在阿坝至成都的路段,你先确定是属于哪一个地级市管辖(由哪个市的交警部门出警,可推知属于哪一个地级市管辖),你们的交通事故赔偿官司就应当属于这个市的管辖范围,因为侵权官司由侵权行为地法院管辖。这比远涉汕头打官司要方便很多。
2、接送的专车是否还有其他人员受伤(我猜接送的应当不止你父亲一人),如果有其他人受伤,伤到什么程度,交警部门是否已经立为刑事案件予以侦查(可以到交警部门去询问)。如果已经立为刑事案件,那么我劝你们和小老板的家属刑事和解,不经过诉讼就达成赔偿协议。因为这种情形下,嫌疑人的家属往往愿意赔偿损失,以求得被害人的谅解,最终获得法院的缓刑或者免处。这种情况下,你们的赔偿金额要高一些也无妨。(标准:根据《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款的规定,死亡一人或者重伤三人以上,负事故全部或者主要责任即可构成刑事犯罪)。
3、交通事故损害赔偿的证据要求以及程序远比工伤事故赔偿简单。因为交通事故的整个处理过程都有国家公权力机构(交警部门)的参与,他们会帮助收集很多证据(比如询问双方当事人的材料、询问证人的材料以及事故责任的划分等等),所以你们打起官司来不需要费力去收集其他证据,胜诉的可能性也最大。
4、按照《工伤保险条例》以及《最高人民法院关于人身损害赔偿的司法解释》的规定,如果你们以交通事故损害赔偿进行起诉的话,获得赔偿的数额要高于工伤损害赔偿。因为交通损害赔偿遵守的是损失多少赔多少的原则,而工伤保险赔偿只具有社会保障功能,会比交通事故赔偿要少很多。
5、最重要的一点,也许建筑总公司也希望你们打交通事故损害赔偿官司而不是工伤事故赔偿官司。因为,工伤保险官司,建筑总公司需要自己出钱,所以会有抵触情绪,而交通事故第三者强制险,建筑总公司应当是向保险公司缴纳了的。所以你父亲受伤的全部费用或者很大一笔费用是应当由保险公司出而非建筑总公司。所以,你们打交通事故损害赔偿官司,建筑总公司应当不会给你们出难题。而且,保险公司的赔偿能够比较快的到位,对于你父亲的治疗或者你们家,都是一个最好的选择。
五、需要说明的问题
根据《最高人民法院关于人身损害赔偿的司法解释》第十二条的规定,当工伤保险与人身损害的主体为同一个时(你父亲的例子就是,工伤保险的赔偿主体与人身损害的赔偿主体都是建筑总公司),应当适用工伤事故赔偿。因此,即使你按照交通事故赔偿来予以起诉,还是有可能被要求按照工伤事故赔偿到汕头市去申请工伤赔偿。但是值得庆幸的是以下几点:1、你父亲的这个工伤不具有典型性,它处在工伤与非工伤的交叉地带,我们可以通过对发生的整个过程进行适当的修改来使它成为一个非工伤事件。
2、建筑总公司在交通事故损害赔偿上和你们站在一条道上,所以你可以要求他们来一起配合对发生的整个过程进行适当的修改。
六、总结陈词1、如果小老板已经涉嫌刑事犯罪,尽量把赔偿数额要得高,他一定会满足你的要求。
2、如果他没有涉嫌刑事犯罪,以交通事故损害赔偿的案由到交警部门所在地的地级市的区级法院起诉建筑总公司,最终由保险公司来赔偿你们的损失。
3、与建筑总公司充分交涉,隐去来回包接送、何凯邀请你父亲去汶川等细节,说成顺路送你父亲回成都,或者租何凯的车回成都,建筑总公司会答应你。如果不答应,阐明上述利害关系。
祝你父亲早日康复。
6. 交通事故赔偿方案和赔偿金额
交通公司承担全部的赔偿责任,包括医疗费、残疾赔偿金(需要伤残鉴定)、精神损害抚慰金(需要伤残鉴定)、住院伙食补助费、交通费、营养费(要有医嘱)、护理费、误工费等,鼻骨骨折了,应该可以鉴定10级的。
7. 索赔的法律依据
靠,没天理了。当然是以法医鉴定为依据啦,如果公安局是以医院证明为依据而不使用法医鉴定,公安局就是失职。那个(我问过医生,说是头部头发覆盖,伤情很难检查,只能根据病人的自述写的),如果确实是这样,上法庭是你能让那个医生仍定这样的说法,或者有依据的话,加上法医鉴定结果,可以告他勒索。那个公安局拘留十天也是乱七八糟的,根本就没那么严重的。额,那老太太家里有背景?
关于上诉索赔,当然他要起诉,是允许的,之于法院驳回与否就不一定了
8. 律师提供交通赔偿法律服务有哪些
当事人诉讼是否委托律师需要自行决定,法律并未规定一定要委托律师代理,无论是民事、行政还是刑事诉讼,委托代理律师都是当事人的诉讼权利。既然是权利,当事人可以行使,也可以不行使,所以只要当事人觉得自己可以应付整个诉讼,不请律师当然也照样可以打官司。如果当事人对法律以及相关的程序不了解,建议委托律师代理或者找律师详细咨询。
相关规定:
《民事诉讼法》第五十八条 当事人、法定代理人可以委托一至二人作为诉讼代理人。
下列人员可以被委托为诉讼代理人:
(一)律师、基层法律服务工作者;
(二)当事人的近亲属或者工作人员;
(三)当事人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民。
9. 退休法官开的法律服务部,将我的150万的索赔官司耽误了,我应当怎么办
你可要求他退还代理费,或赔偿损失。合同法第四百零六条有偿的委托合同,因受托人的过错给委托人造成损失的,委托人可
以要求赔偿损失。无偿的委托合同,因受托人的故意或者重大过失给委托人造成损失
的,委托人可以要求赔偿损失。
受托人超越权限给委托人造成损失的,应当赔偿损失。
民法通则第一百一十五条 合同的变更或者解除,不影响当事人要求赔偿损失的权利。