工程欠款纠纷律师
㈠ 律师你好！建房过程中，房东已按照合同进度付款但承包商没有全部履行合同工程实际进度。目前承包商（欠款
问：律师你好！建房过程中，房东已按照合同进度付款但承包商没有全部履行合同工程实际进度。目前承包商（欠款）已经无力再建付款进度工程和后续工程。请问承包商是否构成经济咋骗？谢谢！
答：君同法律在线咨询为您解答
工程欠款怎么办
1、明确约定工程款支付期限、逾期利息及调价方法
工程款包括预付款、进度款、结算款和保修金。如果使用《建设工程施工合同》示范文本的，其第二节通用条款部分明确约定了各类工程款的付款数额、支付期限、催告期限和计息始期;如未使用的，应当参照约定之。对利息支付标准和付息时间无约定或约定不明的，适用《建设工程施工合同司法解释》第17和18条。另外，滞纳金与利息的性质不同，可以另行约定欠款滞纳金。
因设计变更可能导致工程量增加，为公平起见，承包人应当明确约定固定价风险范围之外合同价款的调整方法，比如将材料价格涨幅度、工程量增减量或工期超过某限度等作为可调条件。另外，承包商不要约定将设计变更、工程量增减导致价款增加部分作为让利，否则不能请求追加工程款。
2、合理利用“逾期认可”条款。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第20条规定：“当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持。”本条款有效地遏制某些发包人以拖延决算为手段达到拖延工程款之目的，为了更好的保护承包人的利益，承包人应当在施工合同中明确约定答复期限和逾期答复的法律后果——过期视作认可。提起诉讼时，法院可以依据送审价为准判决工程款。
3、重视签证管理
签证是施工合同履行过程中按照合同约定或施工惯例对支付各种费用、顺延工期、造价调整、赔偿损失等事宜双方意思表示一致后达成的协议。凭借签证，可以要求发包人增加工程款和延长工期，故承包人必须高度重视。应当签证的情形包括但不限于：图纸延误、开工延期、工期延误、价款调整、工程量确认、设计变更导致工程量或者质量标准增加、指令变更等。签证载体包括：签证单、补充协议、会议纪要、来往信函、数据电文等。
4、诉讼时效内依法维权
我国《合同法》第286条规定：“发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。”承包人可以据此主张优先受偿权，且此优先受偿权优先于银行的抵押权及其他债权人的债权，可以更好的保护承包人的利益。
索赔是合同履行中，当发包人未履行合同义务或者发生错误造成损失时，承包人要求对方赔偿的请求。索赔成功后，工程款可以追加，故索赔事件发生后，承包人应当及时向工程师发出索赔通知。竣工验收后，应当及时向发包人送交完整结算资料，请求结算。欠款形成后，要在诉讼时效内主张权利，以防丧失胜诉权。
5、解除合同
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第9条规定：“发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：
(一)未按约定支付工程价款的;
(二)提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的;
(三)不履行合同约定的协助义务的。”
当发包人严重违约时，承包人可以解除合同，并依据我国《合同法》第97、107、113条和《建设工程施工合同司法解释》第10条的规定，要求发包人支付工程款、违约金，赔偿损失(包括直接损失和可得利益)。
㈡ 工程欠款律师费用怎么算
律师代理费各地不一我是天津的律师代理费标准是欠款额的百分之二
㈢ 工程欠款要不回来，要不要请个律师打官司
还是请个律师吧，能帮助您最大程度地维护好您的合法权益。
㈣ 有人工程欠款欠我70万，请律师打官司需多少钱
哪里的案子呢？最少几万才可以。
㈤ 工程欠款30万仲裁费收多少，律师费收多少
劳动争议调解仲裁法规定， 劳动争议仲裁不收费。
至于 说律师费是多少，那就要看执业律师的能力水平和收费标准了。
但一般这类的案件都是以确实的证据说话的。
㈥ 法院执行我的工程款,给留我生活费吗工程款不够支付欠款的，律师朋友请回，谢谢
应当给你留生活费；
《民事诉讼费》第二百四十三条被执行人未按执行通知履行法律文书专确定属的义务，人民法院有权扣留、提取被执行人应当履行义务部分的收入。但应当保留被执行人及其所扶养家属的生活必需费用。
第二百四十四条 被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务，人民法院有权查封、扣押、冻结、拍卖、变卖被执行人应当履行义务部分的财产。但应当保留被执行人及其所扶养家属的生活必需品。
采取前款措施，人民法院应当作出裁定。
㈦ 北京比较好的工程欠款律师哪里找
给大家推荐下德立法务，即刻对接需求，30分钟内律师启动服务。不知道是否能够帮助到您，有帮助的话，请采纳，谢谢
㈧ 工程欠款纠纷——表见代理还是无权代理
1、案情介绍
张某于2011年3月份将其位于福田彩田某楼房（该楼房的登记所有人非张某）的外部及内部装修整体发包给了李某，李某带领施工队于2011年4月1日进场施工，于2011年8月5日施工完成，双方未签订装修合同，仅有工程量清单，但张某未予以签署，双方均以口头形式约定，并以现金方式结算工程进度款，2011年8月20日，李某要求张某结算尾款40.5万元，但张某一直拖延未支付，2011年8月30日，李某的合作伙伴王某基于李某未能支付施工队成员的工资且本身垫资较多，因此将某楼房进行封闭堵路，以图迫使张某结清尾款，该事件惊动了街道办，在街道办的协调下，张某的弟弟张三与李某签订《协议书》，而前述协议书张某本人及李某本人未签字，仅是李某的代表王某及张三签字，但是王某有李某的授权书，《协议书》有楼房所在地工作站、劳动站工作人员见证。前述协议书约定张某分期支付拖欠李某的工程款人民币40.5万元，其中付款方式约定分三期支付，第一期于2011年9月20日支付10万元，第二期于2011年10月8日支付16万元，第三期于2011年11日2日支付12.5万元，第四期保修金2万元至2012年5月31日前分两次平均支付。但时至2013年1月3日，张某仍拖欠李某尾款人民币10.5万元。2013年1月5日，李某与王某签订《债权权益转让协议》，李某将张某拖欠的款项转让给王某，包括本金、利息以及相应的诉讼权益一并转让给王某。2013年1月17日，王某委托本人起诉张某、张三，同时将李某列为第三人，案件于2013年3月5日在福田区法院开庭。
判决作出之后，张某委托律师向深圳中院提起上诉，二审开庭期间，张某及代理律师并未提出新证据以及新理由，而张三及第三人仅是签收传票依旧未出庭，2013年8月15日作出二审判决维持了一审的判决结果，驳回了张某的上诉请求，前述判决于2013年8月30日生效。
2、法律分析
实际施工人纠纷，又涉及无权代理以及表见代理之间的界限问题，另外涉及了债权转让的效力问题。
3、判决结果
福田法院当庭判决由被告一张三承担还款义务并承担本案的诉讼费，但是认为无证据证明张三获得了张某的授权，因此判决张某无须承担还款责任。被告二上诉到深圳中院，深圳中院 维持一审判决。
4、律师建议
接触较多的施工队款项（某种程度上类似于货款的追讨）追讨的案件，本人认为施工队虽然没有相应的施工资质，从法律术语来说，属于实际施工人，那么如何维护施工队的合法权益，在此建议如下：
1、尽量签订施工或者装修协议，即使该协议无效，但是法律上认可可以按照协议约定的款项或者计量方式来结算工程款；
2、协议签署方必须是当事人，如果非当事人，是其代理人签字，必须拿到代理人获得当事人的授权，且如果是个人签订必须保留其身份证复印件，否则将在起诉时遇到主体举证的困难以及主体是否适格（这是民诉法规定法院受理的前提以及最终影响判决的问题）的问题；
3、如果没有前述协议的情况下，必须保留对方签字认可的工程量清单或者结算情况，以及过程中涉及的邮件、QQ聊天记录、通话记录等，尤其是在目前通讯方式日渐实名制的情况下，有利于辅助证明案件的实际情况；
4、日常工作对接时，必须有对方出具的指定工作对接人，如果对方是公司，必须要有对方公司的盖章文件，如果对方是个人，必须要有对方签署的文件。为何需要这个，因为很多时候，发生纠纷时，对方会否认事件的发生与其无关，而要证明签署文件的人是对方的工作人员或者授权人，没有授权书的情况下，还需要证明签署人与对方存在劳动关系，这点将会增加自身的举证难度以及诉讼成本。
当然，不管是施工队的工程款问题，还是具备相应资质的建设工程公司或者装修公司，实际操作中，急于接下工程，而很多时候能简化要求就简化要求，甚至过度的谦让，导致后期索赔时，连基本的证据都没有，从这点来说，与其后悔，不如早作防备，最好规范化操作，从这点来说，不管是内部有法务或者有外聘法律顾问的，都应该适当的听取律师的意见，较为稳妥，因此，诉讼维权远不如早期预防，这个就是企业或者个人的风险防范之所在，也就是律师本身的作用之一。
㈨ 请问律师免费解答2002年干的工程款己经18年了还能起诉吧欠款是不是还能起诉
您好，工程款的诉讼时效为三年，根据您所描述，诉讼时效已失效是不能再起诉了。
㈩ 北京广进律师事务所做工程欠款业务如何
北京广进律师事务所在北京还是比较知名的，尤其是对企业法律顾问、建筑工程纠纷、工程欠款等方面，即专业又服务好，找律所，这家可以参考一下。