甘肅超進度撥款負法律責任
『壹』 工司不按時按進度撥款怎麼辦
按合同約定辦理,起訴處理,
委託律師代理
『貳』 包工頭拿進度款跑了要負什麼法律責任
工資按月發放,復隔月發放制違法,本月工資下月發合法。拖欠工資,不發工資、剋扣工資勞動者可以打12333電話投訴,該電話是人力資源和社會保障局的電話。也可以到勞動局監察大隊投訴。
由於公司未能按時發放勞動報酬,勞動者可以提出辭職,並要求經濟補償。勞動者可以向當地勞動監察行政部門進行舉報,由勞動監察大隊責令用人單位支付工資,勞動監察大隊協調不成的,勞動者可以申請勞動仲裁。對勞動仲裁裁決拒不執行的,可以申請法院強制執行。
《勞動合同法》第八十五條:用人單位有下列情形之一的,由勞動行政部門責令限期支付勞動報酬、加班費或者經濟補償;勞動報酬低於當地最低工資標準的,應當支付其差額部分;逾期不支付的,責令用人單位按應付金額百分之五十以上百分之一百以下的標准向勞動者加付賠償金:
(一)未按照勞動合同的約定或者國家規定及時足額支付勞動者勞動報酬的;
(二)低於當地最低工資標准支付勞動者工資的;
(三)安排加班不支付加班費的;
(四)解除或者終止勞動合同,未依照本法規定向勞動者支付經濟補償的。
『叄』 我現在工地因甲方工程款未撥款下來,造成工人停工,請問關於停工的有什麼文件
由於業主原因導致工程停工的情況下,施工方一定要注意做好簽證、索賠,否則到最後如果沒有在約定的工期內竣工驗收,施工方反而有可能被業主索賠,業主要求施工方支付/賠償工程未依約竣工的違約金或者其他損失。施工方應該按照合同條款約定的程序操作,通過書面文件確認發包方欠付進度款,再停工。停工也得做到有理有據,不能到最後還被業主反咬一口(在施工合同糾紛處理過程中,作為律師有時聽到當事人的解釋很無奈、無語,有些非常重要的事項居然解釋說當時雙方口頭約定過,業主也答應了,但就是沒有書面文件。特別是一些隱蔽工程,如果沒有書面文件,糾紛產生後再去糾纏就很難說清楚誰是誰非了。所以一定要有書面的文件)
工程停工,包括臨時停工和長期停工。臨時停工,其索賠一般為人工停工費、機械停工費;長期停工索賠范圍一般有:人工窩工、機械停置費用,支付承包方根據約定已定購的材料、設備費用,進度款的利息,工程款利息,臨時設施費補償,管理費等。
如《建設工程施工合同》示範文本通用條款第十二條約定(註:這是合同示範文本,不是法規):暫停施工……因發包人原因造成停工的,由發包人承擔所發生的追加合同價款,賠償承包人由此造成的損失,相應順延工期;因承包人原因造成停工的,由承包人承擔發生的費用,工期不予順延。
26.3發包人超過約定的支付時間不支付工程款(進度款),承包人可向發包人發出要求付款的通知,發包人收到承包人通知後仍不能按要求付款,可與承包人協商簽訂延期付款協議,經承包人同意後可延期支付。協議應明確延期支付的時間和從計量結果確認後第15天起應付款的貸款利息。
26.4發包人不按合同約定支付工程款(進度款),雙方又未達成延期付款協議,導致施工無法進行,承包人可停止施工,由發包人承擔違約責任。
44.2發生本通用條款第26.4款情況,停止施工超過56天,發包人仍不支付工程款(進度款),承包人有權解除合同。
《中華人民共和國合同法》
第二百八十三條 發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的,承包人可以順延工程日期,並有權要求賠償停工、窩工等損失。
第二百八十四條 因發包人的原因致使工程中途停建、緩建的,發包人應當採取措施彌補或者減少損失,賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設備調遷、材料和構件積壓等損失和實際費用。
『肆』 反洗錢行政部門有什麼樣的進度法律責任
中國人民銀行是國務院反洗錢行政主管部門。《反洗錢法》第四條規定,國務院反洗錢行政主管部門負責全國的反洗錢監督管理工作。《中國人民銀行法》第四條規定:人民銀行負責指導、部署金融業反洗錢工作,負責反洗錢資金監測。2004年,中國人民銀行設立反洗錢局,並成立中國反洗錢監測分析中心。
《反洗錢法》第八條規定,國務院反洗錢行政主管部門組織、協調全國的反洗錢工作,負責反洗錢的資金監測,制定或者會同國務院有關金融監督管理機構制定金融機構反洗錢規章,監督、檢查金融機構履行反洗錢義務情況,在職責范圍內調查可疑交易活動,履行法律和國務院規定的有關反洗錢的其他職責。國務院反洗錢行政主管部門的派出機構在國務院反洗錢行政主管部門的授權范圍內,對金融機構履行反洗錢義務的情況進行監督、檢查。
在國家層面,有公安部、外交部、最高人民法院、最高人民檢察院、銀監會、證監會、保監會等23個部門參與的反洗錢工作部際聯系會議。全國各省、自治區、直轄市和大連、青島、寧波、廈門、深圳也建立了相應的聯系會議制度。
金融業承擔著社會資金存儲、融通和轉移職能,對社會經濟發展起著重要的促進作用。但同時也容易被洗錢犯罪分子利用,以看似正常的金融交易作掩護,改變犯罪收益的資金形態或轉移犯罪資金。因此,金融業是反洗錢工作的前沿陣地,能夠盡早識別和發現犯罪資金,通過追蹤犯罪資金的流動,預防和打擊犯罪活動。
《反洗錢法》規定的金融機構應當履行的反洗錢義務主要有:(1)建立健全反洗錢內部控制制度,金融機構負責人應當對反洗錢內部控制制度的有效實施負責,金融機構應當設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作。(2)建立客戶身份識別制度。金融機構在與客戶建立業務關系或與其進行交易時,應當根據法定的有效身份證件或其他可靠的身份識別資料,確定和記錄客戶的身份。金融機構不得為身份不明確的客戶提供存款、結算等服務,不得為客戶開立匿名賬戶和假名賬戶。(3)按照規定執行大額交易和可疑交易報告制度,金融機構辦理的單筆交易或者在規定期限內的累計交易超過規定金額或者發現可疑交易的,應當及時向反洗錢信息中心報告。(4)建立客戶身份資料和交易記錄保存制度。與客戶的業務關系存續期間,客戶身份資料發生變更的,應當及時更新客戶身份資料。業務關系結束後,客戶身份資料至少保存5年。(5)按照反洗錢預防、監控制度的要求,開展反洗錢培訓和宣傳工作。
《反洗錢法》對社會公眾參與反洗錢工作的相關規定2006年10月31日,第十屆全國人大常委會第二十四次會議通過了《中華人民共和國反洗錢法》。標志著我國反洗錢工作進入了新的發展階段。《反洗錢法》注重保護公民、法人的合法權益,並作出相關規定:
一方面,對公民和組織的信息保密,規定了有關人員的保密義務。如對履行反洗錢職責或者義務獲得的客戶身份資料和交易信息,應當保密,只能用於反洗錢調查,非依法律規定,不得向任何組織和個人提供。司法機關依照本規定獲得的客戶身份資料和交易信息,只能用於反洗錢刑事訴訟。對違反保密義務的,依法承擔法律責任。
另外,嚴格規定了進行行政調查的審批許可權和程序;限定了臨時凍結措施的條件和期限;對有關機關未依法履行職責、侵犯公民、組織合法權益的行為規定了法律責任。
同時,為了發揮社會公眾的積極性,動員社會的力量與洗錢犯罪作斗爭,保護單位和個人舉報洗錢活動的合法權利,《反洗錢法》特別規定任何單位和個人都有權向反洗錢行政主管部門(人民銀行)或公安機關舉報洗錢活動,同時規定接受舉報的機關應當對舉報人和舉報內容保密。
『伍』 中國憲法的路上欄路搶劫額度超過兩萬要負什麼法律責任
我國憲法是國家復對國家體制,制政治體制,公民基本權利,對外政策等做出規定的基本法律。像攔路搶劫這樣的違法行為以及如何處罰,憲法是不會規定的。《中華人民共和國刑法》才是對搶劫犯罪有明確的規定,行為人以暴力手段實施攔路搶劫不管是否搶劫到錢財都是構成搶劫犯罪。法院在判處搶劫犯罪的時候,一方面是考慮搶劫的數額,也考慮犯罪情節的輕重,比如是否給受害人傷害、犯罪行為對社會造成的危害等等。
『陸』 工程進度款撥付
首先是依照合同撥付抄工程款 如果合同說每月按照實際發生量撥付 就應該由甲方確定每月撥付工程款的數字 而不是你方說產值是多少就是多少 其次 如果合同規定每月支付 但甲方未按照合同支付 那麼就應該雙方協商 什麼時間撥款 撥多少錢給你們 最後 尾款出去質保金外 是最後竣工結算後撥付的 不是你說的6月撥付
『柒』 扶貧工程竣工驗收完成後多久可以撥款工程款 如在甘肅省。在線等,挺急的。
一、資助對象 1、教育精準扶貧資助的對象為在普通高校就讀,具有全日制回學歷教育正式學籍和我省戶籍答的農村建檔立卡貧困戶子女;在普通高校就讀,具有全日制學歷教育正式學籍和我省戶籍的因災因病等特殊原因返貧的非在冊貧困戶子女,經扶貧部門按「兩公示一公告」程序審核後,進入貧困人口建檔立卡系統的可納入資助范圍(資助對象以下均稱為「農村貧困學生」)。 2、無名額限制,可以提供扶貧手冊的學生即可納入資助范圍。二、資助標准對我省戶籍農村貧困學生,除享受原有的國家助學金外,新增以下資助項目: 1.扶貧專項助學金,標准為1000元/生﹒年; 2.免(補助)學費,標准為本科3830元/生﹒年、專科(高職)3500元/生﹒年符合以上條件的可以申請
『捌』 按照國庫監督管理基本規定上級國庫對下級撥付進度管理工作負有什麼責任
1~《國家金庫條例實施細則》第七十條 國庫應在財政機關通知撥款的當日將款項轉入或匯往回有關單答位在銀行的存款帳戶。各級國庫和轉撥行都不得積壓。
2~ 《預演算法》第五十九條各級國庫應當按照國家有關規定,及時准確地辦理預算收入的收納、劃分、留解、退付和預算支出的撥付。
3~ 《預演算法》九十三條各級政府及有關部門、單位有下列行為之一的,責令改正,對負有直接責任的主管人員和其他直接責任人員依法給予降級、撤職、開除的處分:
(六)違反本法規定撥付預算支出資金,辦理預算收入收納、劃分、留解、退付,或者違反本法規定凍結、動用國庫庫款或者以其他方式支配已入國庫庫款的。
『玖』 教育局已按進度撥款給施工方,但民工未拿到工資,找教育局催要合理嗎教育局有啥責任
1、教育局按照與施工方的約定,將款項撥付給施工方,是履行了合同或約定的。
2、與民工存在勞務關系的是施工方,與教育局沒有關系了。民工應該和施工方要求結算工資。
『拾』 我欠款5000塊錢,逾期半年以上。請問會負法律責任嗎
你好,逾期超過三個月或銀行催款兩次以上還不還款的,銀行會凍結你卡片並將你列為禁入類客戶(黑名單),同時還會起訴你信用卡詐騙及惡意透支,法院強制執行。起訴後拒不還款且欠款金額超過1萬的,法院會依據刑法第196條信用卡詐騙罪來量刑!
根據《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》等有關法律規定,最高人民檢察院、公安部制定了《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》,對公安機關經濟犯罪偵查部門管轄的刑事案件立案追訴標准作出了規定。其中,《立案追訴標准(二)》指出,信用卡惡意透支數額在一萬元以上的,應予立案追訴。《立案追訴標准(二)》第五十四條明確規定,進行信用卡詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:(一)使用偽造的信用卡,或者使用以虛假的身份證明騙領的信用卡,或者使用作廢的信用卡,或者冒用他人信用卡,進行詐騙活動,數額在五千元以上的;(二)惡意透支,數額在一萬元以上的。《立案追訴標准(二)》還指出,本條規定的「惡意透支」,是指持卡人以非法佔有為目的,超過規定限額或者規定期限透支,並且經發卡銀行兩次催收後超過三個月仍不歸還的。惡意透支,數額在一萬元以上不滿十萬元的,在公安機關立案前已償還全部透支款息,情節顯著輕微的,可以依法不追究刑事責任。