建設單位不按期支付工程進度款的法律責任

㈠ 未按期支付安全文明施工費，法律責任如何劃分

安全、文明施工費全稱是安全防護、文明施工措施費，是指按照國家現行的建築施工安全、施工現場環境與衛生標准和有關規定，購置和更新施工防護用具及設施、改善安全生產條件和作業環境所需要的費用。
安全生產、文明施工措施費由文明施工費、環境保護費、臨時設施費和安全施工費組成，具體內容包括：安全資料的編制、安全施工標志的購置及宣傳欄的設置、安全培訓及教育等費用；「三寶」、「四口」、「五臨邊」防護費用；施工安全用電、起重機械設備、施工機具防護圍欄、地下作業防護、搶險應急性措施、提升架體安全網購置、消防設施費用以及施工現場圍欄與裝飾，五牌一圖，臨時辦公、宿舍、食堂、衛生、場地排水排污、除四害設施等費用。安全生產、文明施工措施費在工程項目招投標時單項設定，計入標底總造價，不得隨意降低。投標方安全防護、文明施工措施的報價，不得低於依據工程所在地工程造價管理機構測定費率計算所需費用總額的90%。具體為：
（一）房屋建築為1．66—2. 5%:
1、分部分項工程費用300萬元以內為2. 5％；
2、分部分項費用500萬元以內為1. 87％；
3、分部分項工程費用1000萬元以內為1. 78％；
4、分部分項工程費用1000萬元以上的為1.66％。
（二）市政工程為0.80%。
（三）園林建築工程為1.38％。
（四）綠化工程為0.5％。
（五）單獨發包的安裝工程為0.68％。
（六）單獨發包的二次裝飾裝修工程為0.72%。
施工單位進場前，必須根據《建築施工安全檢查標准J G59—99》及有關規定，做好安全生產、文明施工措施費使用的計劃方案，報監理單位同意和安監機構備案後，由建設單位按合同約定支付。合同沒有約定的，建設單位在項目開工前，先將總費用的60％支付給施工單位，當建築工程主體封頂或進度完成80%時，經安監工程總承包的，由建設單位向總承包單位支付，總承包單位按照合同約定及時向分包單位支付。否則，造成一切後果由總承包單位負責。監理單位發現施工單位未落實安全防護、文明施工措施的，有權責令施工單位立即整改，並向建設行政主管部門和安監機構報告，否則按規定對監理單位作出處理。
建設行政主管部門和安全監督機構在辦理項目報建和報監前應查驗：建設單位是否按規定將安全防護、文明施工措施費列入投標預算和撥付給施工單位；施工單位是否按計劃專款專用，未提交費用使用計劃和費用支付憑證的，不予辦理施工許可證，以確保該項費用落實到位。

㈡ 由於工程款未到而造成的工期延誤該由誰負責

——上海楊唐全律師
作為建築工程方面的律師，我只能這么和你解釋：按照法律規定，由於建設單位沒有支付進度款，相應的責任有建設單位承擔，這在法律上有明確的規定，《建設工程施工合同》示範文本對此也有約定，不知道你們當時是怎麼約定的。還有一個重要的問題是，你們要有證據能夠證明是建設單位沒有按期支付進度款。對於那種雖然是建設單位沒有支付進度款，但沒有證據證明的情形，那你說業主遲延支付工程款等於是白說。
怎麼辦，在施工實踐中，只能說是盡量和建設單位溝通，在溝通的過程中一定要保存好建設單位遲延支付進度款的證據，這樣萬一真要走到打官司的那一步，你也不至於過於被動。建築工程領域，現在是僧多粥少，不到萬不得已，施工單位是不敢輕易起訴建設單位的。但這不妨礙施工單位以打官司的標准來要求自己，做好自己的管理工作，這樣真要是打官司，勝訴的幾率就提高了。

㈢ 建築工程合同法:甲方沒有按時支付進度款乙方怎麼辦

《中華人民共和國合同法》第二百八十六條規定，發包人未按照約定支付價款的，承包人可以催告發包人在合理期限內支付價款。

發包人逾期不支付的，除按照建設工程的性質不宜折價、拍賣的以外，承包人可以與發包人協議將該工程折價，也可以申請人民法院將該工程依法拍賣。建設工程的價款就該工程折價或者拍賣的價款優先受償。

因此，甲方沒有按時支付進度款乙方，乙方應及時向甲方發出要求付款的通知，甲方收到乙方通知後仍不按要求付款，可與乙方協商簽訂延期付款協議，經乙方同意後延期支付。協議應明確延期支付的時間和從付款申請生效後按同期銀行貸款利率計算應付款的利息。

(3)建設單位不按期支付工程進度款的法律責任擴展閱讀：

工程合同是有履行順序的，《中華人民共和國合同法》的二百六十九條規定，建設工程合同是承包人進行工程建設，發包人支付價款的合同。

因此，承包人應先履行施工義務，發包人應後履行付款義務。但是在形象進度款方面，當承包人完成了一個階段形象進度，發包人應當支付相應形象階段的進度款。如果發包人未支付的是進度款，則承包人就享有抗辯權，可以不履行繼續施工的義務。

《建設施工合同示範文本》第二十六條第四款約定，發包人不按合同約定支付工程進度款，雙方又未達成延期付款協議的，承包人可以停止施工，由發包人承擔違約責任。

如果承包人用書面方式通知了發包人，發包人仍不履行，就有權行使抗辯權，有權按照合同約定中止履行，並可以進一步解除合同。

因此，乙方如果依約行使抗辯權，就不應當承擔違約責任。如果甲方反訴一方工期延誤，因為甲方未按期支付進度款導致乙方停工，則乙方沒有工期延誤問題，工期依法可以順延。

發包人在訴訟期間已經支付了全部工程款，只能說明發包人對自己的過錯採取了補救措施，但不能因此免除之前的違約責任。

㈣ 建築總承包單位不能按時支付農民工工資應承擔那些法律責任

簡間地講，一是要承擔履行支付農民工工資的義務；二是經相關部門催促仍拒不執行且拖欠農民工工資數額較大的，還涉嫌拒不支付勞動報酬罪，用人單位或用人單位法人代表還要依法承擔刑事責任，可被法院處以罰金等。

㈤ 法律規定的工程款支付時限為多少天

竣工驗收合格後，一般是：在28天內，施工單位要提交工程結算書給甲方審核，甲方在收到結算書後，應在28天內審核完畢。結算書經雙方確認簽字後，才可以支付尾款。具體要求可參看：GB50500-2008《建設工程量清單計價規范》。

根據規范的第三章 工程價款結算

第十一條 工程價款結算應按合同約定辦理，合同未作約定或約定不明的，發、承包雙方應依照下列規定與文件協商處理：

（一）國家有關法律、法規和規章制度；

（二）國務院建設行政主管部門、省、自治區、直轄市或有關部門發布的工程造價計價標准、計價辦法等有關規定；

（三）建設項目的合同、補充協議、變更簽證和現場簽證，以及經發、承包人認可的其他有效文件；

（四）其他可依據的材料。

(5)建設單位不按期支付工程進度款的法律責任擴展閱讀：

應付工程款是建設單位應付給承包單位的工程 款項。實行全部工程竣工後一次結算辦法的建設項 目，建設單位應在工程全部竣工時，根據經審查的 承包單位提出的工程價款結算單證，結算應付的工程款。

實行單項工程竣工後結算辦法的建設項目，建設單位應在單項工程竣工時，根據經審查的承包單位提出的工程價款單證，結算應付的工程款。實行按工程形象進度分段結算辦法的建設項目，建設單位應按進度分段結算應付的工程款。

但分段結算的工程款總額，按規定不應超過該單項工程合同預算價的90%，其餘部分待單項工程竣工後結算。實行分次結算辦法的建設項目，建設單位應根據承包單位分次提出的工程價款結算單證，結算應付的工程款。

應付工程款核算是指建設單位按照基本建設工程價款結算辦法和工程合同的有關規定，與工程承包單位辦理工程價款結算，應付給承包單位的工程款。

本科目應按承包單位戶名進行明細核算。

按規定結算工程款時，記本科目貸方；支付工程款或用預付工程款、預付備料款抵充應付工程款，記本科目借方；期末余額反映應付給施工單位的工程賬款；本科目應按施工企業名稱設置明細賬。

從應付的工程款中扣回預付的備料款和工程款，借記本科目，貸記「預付備料款」、「預付工程款」科目。支付工程款，借記本科目，貸記「基建投資借款」、「銀行存款」、「零餘額賬戶用款額度」科目。

對於隨同工程款一並承付的臨時設施包干費，借記「待攤投資」科目，貸記本科目。

建設單位不按合同規定而拖延結算期的罰款支出，按規定由自有資金支付，不在本科目結算。

㈥ 建設單位在施工合同履行中未能按約定付款，我有一個問題。

【陸國智】
這位朋友應該是在考建造師吧
答案B是正確的，看好題目，可能承擔的違約金，是可能，不是一定得到。有些施工合同約定，遲付工程款，每延遲一天支付違約金**萬元。付款有可能是預付款、工程款或者竣工結算款或者退還的保修金。一般情況下，如果沒有約定違約金，則建設單位應另外支付由於延遲支付期間的利息。

㈦ 工程進度款糾紛

1、答：作為建設方，應當主張雙方真實意思的表示，定額只是一個計算方法，既然當初雙方同意適用這一計算方法，那對雙方就是有約束力的，而且施工方的進度款結算書也是按這一定額編制的，應當認定約定有效。作為施工方，應以該定額中機械費取定的標准過時，嚴重不符合實際情況為由，主張調整。 2、答：關於是否可以解除合同，要看雙方合同約定，何時具有合同解除權，因此具體的情況請攜帶相關資料，來所咨詢。謝謝。

㈧ 如果總包單位不支付工程款,分包單位可否直接向建設單位索要

可以。
但建設單位只在欠付工程款范圍內承擔連帶支付責任。《最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第二十六條實際施工人以轉包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應當依法受理。實際施工人以發包人為被告主張權利的，人民法院可以追加轉包人或者違法分包人為本案當事人。發包人只在欠付工程價款范圍內對實際施工人承擔責任。
《建設工程價款結算暫行辦法》規定：

第十一條 工程價款結算應按合同約定辦理，合同未作約定或約定不明的，發、承包雙方應依照下列規定與文件協商處理：
（一）國家有關法律、法規和規章制度；
（二）國務院建設行政主管部門、省、自治區、直轄市或有關部門發布的工程造價計價標准、計價辦法等有關規定；
（三）建設項目的合同、補充協議、變更簽證和現場簽證，以及經發、承包人認可的其他有效文件；
（四）其他可依據的材料。
第十三條 工程進度款結算與支付應當符合下列規定：
（一）工程進度款結算方式
1、按月結算與支付。即實行按月支付進度款，竣工後清算的辦法。合同工期在兩個年度以上的工程，在年終進行工程盤點，辦理年度結算。
2、分段結算與支付。即當年開工、當年不能竣工的工程按照工程形象進度，劃分不同階段支付工程進度款。具體劃分在合同中明確。
（二）工程量計算
1、承包人應當按照合同約定的方法和時間，向發包人提交已完工程量的報告。發包人接到報告後14天內核實已完工程量，並在核實前1天通知承包人，承包人應提供條件並派人參加核實。
承包人收到通知後不參加核實，以發包人核實的工程量作為工程價款支付的依據。發包人不按約定時間通知承包人，致使承包人未能參加核實，核實結果無效。
2、發包人收到承包人報告後14天內未核實完工程量，從第15天起，承包人報告的工程量即視為被確認，作為工程價款支付的依據，雙方合同另有約定的，按合同執行。
3、對承包人超出設計圖紙（含設計變更）范圍和因承包人原因造成返工的工程量，發包人不予計量。
（三）工程進度款支付
1、根據確定的工程計量結果，承包人向發包人提出支付工程進度款申請，14天內，發包人應按不低於工程價款的60%，不高於工程價款的90%向承包人支付工程進度款。
按約定時間發包人應扣回的預付款，與工程進度款同期結算抵扣。
2、發包人超過約定的支付時間不支付工程進度款，承包人應及時向發包人發出要求付款的通知，發包人收到承包人通知後仍不能按要求付款，可與承包人協商簽訂延期付款協議。
經承包人同意後可延期支付，協議應明確延期支付的時間和從工程計量結果確認後第15天起計算應付款的利息（利率按同期銀行貸款利率計）。
3、發包人不按合同約定支付工程進度款，雙方又未達成延期付款協議，導致施工無法進行，承包人可停止施工，由發包人承擔違約責任。
第十四條 工程完工後，雙方應按照約定的合同價款及合同價款調整內容以及索賠事項，進行工程竣工結算。
(8)建設單位不按期支付工程進度款的法律責任擴展閱讀
關於工程價款的爭議處理：
《建設工程價款結算暫行辦法》規定：
爭議處理
第十八條 工程造價咨詢機構接受發包人或承包人委託，編審工程竣工結算，應按合同約定和實際履約事項認真辦理，出具的竣工結算報告經發、承包雙方簽字後生效。