工程延期索賠法律知識
A. 建築工程由於甲方原因導致停工的賠償問題
停工索賠，應該參照你們那裡的建設工程造價依據進行賠償。
但必須有監理簽過的停工，
因發包人或工程師的行為或失誤造成停工。
設備費；材料費；保函手續費；貸款利息；保險費；利潤；管理費幾個方面人工費：
包括增加工作內容的人工費、停工損失費和工作效率降低的損失費等累計。
設備費：可採用機械台班費、機械折舊費、設備租賃費等幾種形式。
保函手續費：工程延期時，保函手續費相應增加。
(1)工程延期索賠法律知識擴展閱讀：
賠償是一個漢語詞彙，拼音是péi cháng，指對損失、損壞或傷害的補償；
對受害的一方補償或賠款。語出《元典章·戶部二·分例》。
停工，是指由於自然條件、工作設備障礙、僱主單位關閉、破產和法律限制等外來原因所造盡的海上運輸相關工作的暫時性停止。
除非由承運人過錯造成停工。
否則停工所造成的貨物損失，根據中國《海商法》和「海牙規則」等法規，承運人可以免責。
賠償是一個漢語詞彙，拼音是péi cháng，指對損失、損壞或傷害的補償；
對受害的一方補償或賠款。語出《元典章·戶部二·分例》。
B. 工期延誤可以索賠的費用包括什麼
公式
總部管理費索賠值= (工程合同價/合同工期)×報價中的總部管理費% ×工期延誤時間
公式的合理性在於綜合了兩個因素: 總部管理費隨著工程延期而發生; 總部管理費便於以簡單的形式(如確定的比例) 表示. 而延誤索賠費用隨工期的拖延而發生;我國費用項目穩定,各費用構成比例、費率都是根據典型工程測定分析整理而得到的,這就使得可索賠的比例、費率具有相對的確定性. 這種相似性使我們有了借鑒的前提.要借鑒厚德森公式,必須解決使工程延誤費用索賠變得復雜的上述5 個問題. 對第5 個問題,費用項目時間相關性是復雜的,但經分析整理後可以總結出一定的規律(第3 部分詳述) . 第4 個問題,可在模型中將施工停滯狀態和降效施工狀態分開處理,而將第1 至第3 個問題採用如下簡化假設,使計算模型簡單明了.
C. 工程的延期索賠如何處理
法律分析：積極協調配合，收集證據，要求對方當事人承擔繼續履行、採取補救措施或者賠償損失等違約責任。
法律依據：《中華人民共和國民法典》 第五百七十七條 當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續履行、採取補救措施或者賠償損失等違約責任。
D. 工程延期索賠哪些糾紛
工程的延期索賠應及時邀請參建各方到現場調查、分清延期風險的歸屬；督促批復部門對有關細節作詳細記錄、由駐地工程師簽認；各方積極協調配合，消除引起延期的因素、減少損失；審核索賠資料，積極與監理協商取得一致意見。
【法律依據】
《民法典》第八百零三條
發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的，承包人可以順延工程日期，並有權請求賠償停工、窩工等損失。
第八百零四條
因發包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發包人應當採取措施彌補或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設備調遷、材料和構件積壓等損失和實際費用。
第八百零五條
因發包人變更計劃，提供的資料不準確，或者未按照期限提供必需的勘察、設計工作條件而造成勘察、設計的返工、停工或者修改設計，發包人應當按照勘察人、設計人實際消耗的工作量增付費用。
E. 工程延期交付發包方如何索賠
法律分析：一般來講，如果建設工程施工合同中就逾期完工違約責任有明確約定的，發包方可以根據合同約定的完工時間以及違約責任主張支付違約金，如果發包方舉證證明合同約定的違約金不足以補償其因逾期完工所造成損失的，發包方可以在違約金的基礎上要求承包人賠償損失，承包人應當舉證證明逾期完工非自身原因所致，否則應承擔相應違約責任。民法典規定，當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續履行、採取補救措施或者賠償損失等違約責任。當建築工程沒有按照建築工程合同約定如期完工，並及時交付給發包人的，如果工期延誤是承包方所致，那麼根據合同約定及民法典規定，發包人是可以要求承包人承擔違約責任或賠償損失。
法律依據：《中華人民共和國民法典》 第五百七十七條 當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續履行、採取補救措施或者賠償損失等違約責任。
F. 工程索賠的法律依據
關於建築工程的索賠法律法規有：《民法總則》、《合同法》、《建築法》等涉及工程索賠的條款，建設部發布的建設工程各種示範文本，也可以作為行業慣例，作為工程索賠的法律依據。《民法總則》規定了違約與侵權的原則性規定。《合同法》不僅有原則性規定，而且《合同法》第十六章建設工程合同，則對違約導致的索賠責任作了詳細的規定，如：《合同法》第二百八十三條規定：「發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的，承包人可以順延工程日期，並有權要求賠償停工、窩工等損失;」第二百八十四條規定：「因發包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發包人應當採取措施彌補或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設備搬遷、材料和構件積壓等損失和實際費用」。綜上所述可以看出，工程索賠的法律依據和合同依據，都是相當復雜的。承包商必須要有專人研讀合同、管理合同，和整理合同條款中的索賠依據，並利用這些依據合法地開展施工索賠，獲得該得的利益或減少損失。
G. 工程延期索賠問題
工程的延期索賠的處理：
1、索賠事件發生28天內，向工程師發出索賠意向通知；
2、發出索賠意向通知後28天內，向工程師提出延長工期和補償經濟損失的索賠報告及有關資料；
3、工程師在收到施工單位送交的索賠報告及有關資料後，於28天內給予答復，或要求施工單位進一步補充索賠理由和證據。
【法律依據】
《民法典》第八百零七條
發包人未按照約定支付價款的，承包人可以催告發包人在合理期限內支付價款。發包人逾期不支付的，除根據建設工程的性質不宜折價、拍賣外，承包人可以與發包人協議將該工程折價，也可以請求人民法院將該工程依法拍賣。建設工程的價款就該工程折價或者拍賣的價款優先受償。
H. 工程延期交付發包方如何索賠
工程延期交付發包方的索賠方式：發包人是可以要求承包人賠償損失的。法律規定，當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續履行、採取補救措施或者賠償損失等違約責任。因此發包人可以要求承包人賠償損失。
【法律依據】
《民法典》第八百零三條
發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的，承包人可以順延工程日期，並有權請求賠償停工、窩工等損失。
第八百零四條
因發包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發包人應當採取措施彌補或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設備調遷、材料和構件積壓等損失和實際費用。
I. 工程的延期索賠如何處理
工程項目中，延期索賠是合同管理中不可分割的一部分。但目前中國的特色是一般業主不予考慮。在處理延期索賠本人認為應慎重行事並注意做好以下工作：
1)延期索賠事件發生後，要及時請參建各方到現場調查，了解事件發生的原因，確定事件性質，分清風險的歸屬;
2)事件發生過程中，督促批復部門對各有關細節應做詳細記錄(包括照片)，並由駐地工程師簽認;
3)事件發生過程中，與有關各方積極協調配合，消除引起延期索賠的因素，減少損失4)按合同有關規定審核索賠資料，並積極與承包商和監理協商，取得一致意見