違約未付款法律責任

A. 一個場家前我們47萬貨款 沒逾期一天付款，違約金為每日總金額的百分之一 這樣的違約責任法律支持嗎

違約金是指按照當事人的約定或者法律直接規定，一方當事人違約的，應向另一方內支付的金錢。違容約金的標的物是金錢，但當事人也可以約定違約金的標的物為金錢以外的其他財產。違約金具有擔保債務履行的功效，又具有懲罰違約人和補償無過錯一方當事人所受損失的效果
通用產品的違約金為不能交貨部分貨款總值的百分之一至百分之五。一般來講，不履行或不完全履行合同的法定違約金為一定的比例范圍。百分之一是合理范圍，法律支持

B. 未付保證金違約如何追責

原告某冶金公司；
被告重慶某房地產公司。

原告某冶金公司訴稱：原告為被告開發的新城一期A棟工程總承包人，雙方在合同履行中，被告未按約定撥付工程進度款。在施工過程中，因被告的原因導致停工2個月，給原告造成了損失。工程施工完畢後，被告一直未予結算，也未支付尚欠工程款。請求判令被告支付尚欠工程款10238274.48元，退還工程保證金600000元，逾期付款違約金398578元，賠償停工損失723151.57元，確認原告對新城一期A棟工程享有建設工程價款優先受償權。

被告重慶某房地產公司辯稱：尚欠原告工程款屬實，我方應予支付。按合同約定，發包人不按約定支付工程進度款，導致施工無法進行的才由發包人承擔違約責任，我方雖逾期付款但未導致施工無法正常進行，故不應承擔違約責任。停工總天數應為59天，現原告提供的索賠費用無監理工程師簽字確認，其損失數額無法計算。原告延期交房，也應按合同約定承擔違約責任。

原告某冶金公司針對自己的主張舉示了以下證據：

①營業執照：證明原告身份及營業范圍。

②《建設工程施工合同》：證明雙方的合同關系及約定內容。

③履約保證金收據三份：證明交納了保證金600000元。

④《重慶市建設工程質量監督報告》：證明工程質量合格。

⑤工程進度審批表、工程進度款付款收據：證明被告延期支付工程進度款及應承擔的違約金數額。

⑥停工報告、復工通知、索賠意向通知書、判決書、水電費。

發票：證明被告通知其停工及停工造成的經濟損失。

被告重慶某房地產公司對上述①、②、③、④組證據無異議，對⑤、⑥組證據的真實性無異議，但認為延期付款未造成停工，不應計算違約金。停工損失未經監理工程師確認，損失數額不確定。

在審理過程中，雙方經過對帳結算，共同製作了工程結算書6份，財務對帳單2份。

上述證據經過庭審質證與審查，現雙方當事人對這些證據的真實性無異議，本院依法予以確認。

本院審理查明：2003年6月26日，重慶某房地產公司與某冶金公司簽訂了《建設工程施工合同》，約定，重慶某房地產公司將位於涪陵區的新城一期A棟的土建、裝飾、安裝工程，商業步行廣場（含市政道路）主體工程發包給某冶金公司承建，合同總工期為357天；合同價款暫定2千萬元人民幣；每月25日承包人向發包人提交已完工程量報告，發包人在5個工作日內審核確認，在確認計量結果後3天內，發包人應向承包人支付所審批進度款的80%；在工程竣工結算時保留合同總價款的4%作為工程保修金，工程竣工滿一年返還保修金的50%，滿兩年再返還保修金的30%，保修期（雙方簽訂的保修單約定防水、防漏等工程保修期為5年）滿即返還餘下的保修金；發包人不按合同約定支付工程款（進度款），雙方又未能達成延期付款協議，導致施工無法進行，承包人可停止施工，由發包人承擔違約責任，應承擔的違約責任，按實際延誤時間，賠償應付工程款每日萬分之二點一的罰息；因發包人原因造成停工的，由發包人承擔所發生的追加合同價款，賠償承包人由此造成的損失，相應順延工期；合同簽訂後10日內承包人按土建工程預算工程造價的3%向發包人交納合同履約保證金，待工程竣工結算時返還等內容。合同簽訂後，某冶金公司交納了合同保證金600000元，並按約定開始施工。在施工過程中，重慶某房地產公司對部分工程進度款未按約定期限支付。2003年7月17日，因可能出現部分市民滋事，某冶金公司接重慶某房地產公司通知停止施工，同年9月15日，又接重慶某房地產公司通知恢復施工，由此給某冶金公司造成了停工損失。2004年9月28日，該工程施工完畢，同年12月30日進行了竣工驗收。2005年3月20日，某冶金公司向重慶某房地產公司報送了竣工結算資料，但重慶某房地產公司一直未予結算確認，某冶金公司遂於2005年5月9日訴至本院，請求判令重慶某房地產公司支付工程款10238274.48元，退還工程保證金600000元，支付逾期付款違約金398578元，賠償停工損失723151.57元，確認原告對新城一期A棟工程享有建設工程價款優先受償權。在訴訟中，根據某冶金公司的訴訟保全申請，我院裁定對重慶某房地產公司價值人民幣10000000元的財產予以查封、扣押。

另查明，某冶金公司與重慶某房地產公司在訴訟中自行進行了結算，確認應付工程款總額為30072172.59元，重慶某房地產公司已付工程款21093838.20元。

本院審理認為：重慶某房地產公司與某冶金公司簽訂的《建設工程承包合同》系雙方當事人的真實意思表示，合同合法有效。現雙方對應付工程款為30072172.59元，已付工程款為21093838.20元，尚欠工程款數額應為8978334.39元無異議，本院依法予以確認。重慶某房地產公司應承擔支付尚欠工程款的民事責任，但合同約定應保留的工程保修金應待約定期限屆滿後支付。按合同約定，保留的工程保修金總額應為30072172.59元×4%=1202886.9元，其中工程保修金601443.45元應於工程竣工滿一年即2005年12月30日返還，360866.07元應於2006年12月30日返還，餘款240577.38元應於2009年12月30日支付。按照《中華人民共和國合同法》第二百八十六條之規定，某冶金公司要求確認建設工程價款優先受償權的理由成立，本院對該主張予以支持。某冶金公司交納的履約保證金600000元，現工程已經竣工交付，重慶某房地產公司應予返還。

對某冶金公司主張的逾期付款違約金問題，本院認為，重慶某房地產公司對某冶金公司舉示的工程進度審批表及工程款支付單據的真實性沒有提出異議，依據進度審批表結合支付單據核對，重慶某房地產公司確實存在延期付款的違約行為，對此應按合同約定的日萬分之二點一計算延期付款違約金。但某冶金公司計算的違約金399349元中，計算了履約保證金600000元的違約金26460元不當，因合同未約定應對履約保證金支付違約金，故該筆費用不應予計算，為此，本院確認違約金數額為372889元。重慶某房地產公司辯稱延期付款並未導致工程停工，不應支付違約金的理由，不符合合同約定之意，該辯解本院不予採信。重慶某房地產公司稱某冶金公司延期交房也應承擔違約金的理由，應屬一反訴主張，重慶某房地產公司對此未提起反訴，本院不予審理。

在施工過程中，某冶金公司按照重慶某房地產公司的通知要求，從2003年7月17日停工至同年9月15日的事實，有重慶某房地產公司出具的書面通知為據，重慶某房地產公司對停工的事實亦不否認，本院對停工的事實予以確認。本次停工系重慶某房地產公司的原因所致，某冶金公司對停工沒有過錯，對由此給某冶金公司造成的停工損失，重慶某房地產公司應承擔民事賠償責任。對停工損失數額的計算問題，某冶金公司對此舉示了兩份生效判決及繳納水電費的發票，依據最高人民法院《關於民事訴訟證據的若干規定》第九條第一款第（四）項之規定，本院對兩份生效判決所確認的事實直接予以確認。重慶某房地產公司對水電費發票的真實性未提出異議，亦未提出充足的反駁理由，本院對停工期間的水電費損失亦予以確認。依據上述證據，某冶金公司的停工損失應認定為710949.40元。

綜上所述，依照《中華人民共和國合同法》第六十條、第一百一十四條、第二百七十九條、第二百八十四條、第二百八十六條之規定，判決如下：

一、由重慶某房地產公司支付某冶金公司工程款8978334.39元，該款在判決生效後5日內支付8376890.94元，在2006年12月30日支付360866.07元， 在2009年12月30日支付240577.38元。

二、由重慶某房地產公司返還某冶金公司履約保證金600000元。

三、由重慶某房地產公司支付某冶金公司延期付款違約金372889元。

四、由重慶某房地產公司賠償某冶金公司停工損失710949.40元。

五、某冶金公司對重慶某房地產公司尚欠工程款8978334.39元享有合同法第二百八十六條規定的優先受償權。

本案案件受理費70560元，其他訴訟費人民幣40910元，保全費101060元，共計人民幣212530元，由重慶某房地產公司負擔190000元，由某冶金公司負擔22530元。

如不服本判決，可在判決書送達之日起15日內，向本院遞交上訴狀，並按對方當事人的人數提出副本，上訴於重慶市高級人民法院。
二○○五年十二月十五日

C. 你好。想請問一下，簽了合同，還沒付款，不想做的話，算不算違約。

一般合同自簽字蓋章生效，未付款屬於不履行合同約定，違約。
但是要看你對違約應承擔的責任有沒有約定。建議看你合同電子版本！
詳細，滿意請採納。

D. 簽了購房合同但沒付款,如果違約要付法律責任嗎

您好，根據我國合同法的規定，如果一方違約的情況下是需要承擔違約責任並支付違約金的！

E. 甲乙雙方簽訂了建築合同，一方違約，現在另一方即主張違約金，同時又主張違約方沒有支付款項的利息，

1、守約方即主張違約金，又主張未付款利息的行為是否有法律依專據——對此法院通常是屬不會支持的；一般而言我國法律規定的違約責任承擔，主要是補償性的，你的問題是，在工程合同履行過程中，一方的違約行為（未按約支付進度款或結算款），應當向另一方承擔違約責任，而支付違約金是承擔該違約責任一種方式，支付工程欠款利息也是承擔該違約責任一種方式，兩者是不能重復要求違約方承擔的；
2、如果合同對此有明確約定：「因一方違約（未按約支付進度款或結算款），應當向另一方支付違約金，並承擔工程欠款利息」，那麼該約定有效；

F. 買賣合同逾期未付款在起訴前是否應先向債務人主張權利

一、關於守約方的合同解除權

1、先看約定，如果約定中明確逾期不付款屬於違約，回導致合同根本目的不能答實現，可直接通知債務人解除合同，要求承擔違約責任。

2、如果沒有約定，可先催告，如果在合理期限內，債務人拒絕付款，可直接通知債務人解除合同，要求承擔違約責任。

解除權是形成權，解除的通知達到債務人，及發生解除合同的效果，無須對方同意。

對方若有異議，可向法院提起確認之訴。

3、法律依據：

第九十四條有下列情形之一的，當事人可以解除合同：

(一)因不可抗力致使不能實現合同目的;

(二)在履行期限屆滿之前，當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務;

(三)當事人一方遲延履行主要債務，經催告後在合理期限內仍未履行;

(四)當事人一方遲延履行債務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的;

(五)法律規定的其他情形。

二、關於守約方的訴權

實際上，訴訟是適格民事主體的權利， 守約方可直接起訴，也可催告後起訴。起訴並沒有前置條件。

G. 設備買賣合同甲方逾期未付款，合同中對違約金沒有規定，如何計算違約金，另外甲方投標保證金也未歸還！

你好

違約金沒有約定的，由雙方協商，協商不成，讓對方承擔損害賠償責任，因此，你看以一下對方違約造成了你什麼損失，包括實際的和或預見的。一般情況下，金錢債務違約的，可請求逾期履行的利息。

H. 買賣合同約定未付款違約金最高為多少

我國合同法並未規定買賣合同違約金的上限，但約定的違約金超過造成損內失的百分之三十容的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以適當減少。

法律依據：1.《中華人民共和國合同法》

第一百一十四條 當事人可以約定一方違約時應當根據違約情況向對方支付一定數額的違約金，也可以約定因違約產生的損失賠償額的計算方法。

約定的違約金低於造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以增加;約定的違約金過分高於造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以適當減少。

當事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金後，還應當履行債務。

2.最高人民法院關於適用《中華人民共和國合同法》若干問題的解釋（二）

第二十九條 當事人主張約定的違約金過高請求予以適當減少的，人民法院應當以實際損失為基礎，兼顧合同的履行情況、當事人的過錯程度以及預期利益等綜合因素，根據公平原則和誠實信用原則予以衡量，並作出裁決。
當事人約定的違約金超過造成損失的百分之三十的，一般可以認定為合同法第一百一十四條第二款規定的「過分高於造成的損失」。

I. 一個場家前我們47萬貨款 沒逾期一天付款，違約金為每日總金額的百分之一 這樣的違約責任法律支持嗎

一般而言，關於違約金如果合同中有約定一般法律是予以認可的，但如內果過高，法律會予以調容整。按照《最高人民法院關於適用《中華人民共和國合同法》若干問題的解釋（二）》第29條「當事人主張約定的違約金過高請求予以適當減少的，人民法院應當以實際損失為基礎，兼顧合同的履行情況、當事人的過錯程度以及預期利益等綜合因素，根據公平原則和誠實信用原則予以衡量，並作出裁決。當事人約定的違約金超過造成損失的百分之三十的，一般可以認定為合同法第一百一十四條第二款規定的「過分高於造成的損失」。 」的規定，你們約定每天為總金額的1%，也就是如果預期30天就得支付30%，一般而言，對方拖欠貨款，你們的損失主要是利息的損失，除非你們有證據證明還有其他的損失，否則你們的違約金約定可能會被認為過高，對方可以要求法院予以調低。

J. 合同簽訂後對方未付款怎麼計算違約金

合同簽訂後來，對方未付款的源，作為守約方，可以按合同約定及相關法律規定要求違約方支付違約金。另外，約定的違約金低於造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以增加。具體情況，請當事人自行根據實際情況及相關法律規定進行核實確定。

相關法律規定：《中華人民共和國合同法》
第一百一十四條當事人可以約定一方違約時應當根據違約情況向對方支付一定數額的違約金，也可以約定因違約產生的損失賠償額的計算方法。
約定的違約金低於造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以增加；約定的違約金過分高於造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以適當減少。
當事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金後，還應當履行債務。