代加工合同法律責任

『壹』 三方合作給其中一方擔保要加工費承擔法律責任嗎

需要承擔責任的
責任：

民事責任：擔保合同是主合同的從合同，主合同無效內，擔保合同無效。擔保合同另有容約定的，按照約定。擔保合同被確認無效後，債務人、擔保人、債權人有過錯的，應當根據其過錯各自承擔相應的民事責任。
連帶責任：連帶責任保證的債務人在主合同規定的債務履行期屆滿沒有履行債務的，債權人可以要求債務人履行債務，也可以要求保證人在其保證范圍內承擔保證責任。
擔保責任:同一債務有兩個以上保證人的，保證人應當按照保證合同約定的保證份額，承擔保證責任，沒有約定保證份額的，保證人承擔連帶責任，債權人可以要求任何一個保證人承擔全部保證責任，保證人都負有擔保全部債權實現的義務。

『貳』 有個合同想請法律界的人士，幫我看看。乙方簽了合同後返悔拉，說我們簽的合同，不起法律效力。

合同如果是雙來方的真實意思表自示，那麼在雙方簽字後就會發生法律效力。如果一方履行了合同義務而另一方不履行自己相應的義務的話，那麼不履行方已經構成違約，應當承擔違約責任。如果違約行為對另一方造成損失，那麼違約方需向另一方承擔賠償責任。

『叄』 此合同是否能生效，如果生效該負怎麼的法律責任，沒有明確甲乙是誰行嗎，這份合同公平嗎我該怎麼辦

自雙方當事人簽字或者蓋章時合同成立。
第六保證裡面的第一款你打錯了吧。「甲乙雙方承諾轉讓股權一方在兩年內不得在某省內從事烤漆門板和實木門板生產相關事宜，如有違約，受讓方有權單方面終止協議，並向轉讓股權方支付五十萬違約金；」違約金應該是向受讓方支付伍拾萬，由轉讓股權方支付。
《合同法解釋二》第一條當事人對合同是否成立存在爭議，人民法院能夠確定「當事人名稱或者姓名」、「標的和數量」的，一般應當認定合同成立。但法律另有規定或者當事人另有約定的除外。
對合同欠缺的前款規定以外的其他內容，當事人達不成協議的，人民法院依照合同法第六十一條、第六十二條、第一百二十五條等有關規定予以確定。
還有提醒一下違約金的問題，並不是規定多少就是多少，法律是有規定的，可以增加和減少的。
當事人主張約定的違約金過高請求予以適當減少的，人民法院應當以實際損失為基礎，兼顧合同的履行情況、當事人的過錯程度以及預期利益等綜合因素，根據公平原則和誠實信用原則予以衡量，並作出裁決。
當事人約定的違約金超過造成損失的百分之三十的，一般可以認定為合同法第一百一十四條第二款規定的「過分高於造成的損失」。
關於限制競爭的問題，1.適用的人員范圍限制：
根據《勞動合同法》第二十四條第一款之規定，競業限制僅限於以下三種人員：①高級管理人員；②高級技術人員；③其他負有保密義務的人員。

2.競業限制的期限限制
根據《勞動合同法》第二十四條第二款之規定，競業限制的期限不得超過二年。

3.競業限制的補償限制
用人單位需要向勞動者支付經濟補償，因此，競業限制對於用人單位來說，不啻為一種昂貴的工具。根據《勞動合同法》第二十三條第二款之規定，用人單位應當按月向勞動者支付經濟補償，具體補償數額可以由雙方協議約定。值得注意的是，關於具體數額我國目前尚無統一規定，只是有些省市對補償數額做了規定。

『肆』 服裝加工法律糾紛

1、如果合同來中約定，質源量問題由對方所派質量跟單員負責監督：
（1）造成質量問題是因為對方質量跟單員的過錯所致，損失應由對方公司承擔、而不應由你方承擔。
（2）對方公司強行扣除加工費的，你方可以在協商不成時，向法院起訴解決。

2、如果合同沒有約定質量全部由對方跟單員負責：你方對質量也有掌控責任，可以協商與對方分擔損失，對於分擔比例協商不成的，可以起訴到法院解決。
3、建議帶上合同和工藝紙樣、樣品等全部資料找當地律師詳細咨詢。

『伍』 代加工產品怎麼寫合同才不負法律責任，知道對方是沒有商標權的情況下。

這個條款可以明確寫在合同里，品牌是委託方提供的，需要真實有效，違規者自行承內擔相關法律責任和容造成相關的經濟賠償。

1. 代加工要簽署的合同是和對方公司或者個人簽訂的，您只要保證產品質量，並出具相關的產品合格證。

2. 產品合格證：是指生產者為表明出廠的產品經質量檢驗合格，附於產品或者產品包裝上的合格證書、合格標簽或者合格印章。這是生產者對其產品質量作出的明示保證，也是法律規定生產者所承擔的一項產品標識義務.以電子產品為例，產品合格證除包括產品的型號、名稱、規格、生產單位及地址等內容。

『陸』 求個合同範本

加工承攬合同
訂立合同雙方：
承攬方：__________________
定作方：__________________

定作方委託承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條 加工成品：

┌—————┬—————┬——————┬———————┬——————┐
│品 名│規 格│單 位 │數 量 │備 注 │
├—————┼—————┼——————┼———————┼——————┤
│ │ │ │ │ │
├—————┼—————┼——————┼———————┼——————┤
│ │ │ │ │ │
└—————┴—————┴——————┴———————┴——————┘

第二條 加工成品質量要求：_______________________________________________________________________________________。（加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，並妥為保存，作為驗收的依據）

第三條 原材料的提供辦法及規格，數量，質量：___________________________________________________________________________________（1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定原材料，並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。2，用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3，原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。）

第四條 技術資料，圖紙提供辦法：____________________________________________________________________________________________（1．承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2， 承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復製品。3，定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。）
第五條 價款或酬金：________________________________________________________________________________________（價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。）

第六條 驗收標准和方法：__________________________________________
________________（1，按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標准。2．定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3，當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。）

第七條 交（提）貨的時間和地點：___________________________________________________________________________________________（1， 交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。2，交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為准；委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為准；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為准，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

第八條 包裝要求及費用負擔：____________________________________________________

第九條 運輸辦法及費用負擔：____________________________________________________

第十條 結算方式及期限：____________________________________________________

第十一條 其他：_____________________________________________________（如：1． 根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2．根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有餘款的可以請求返還。等等。）
第十二條 承攬方的違約責任：

一，未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二，交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

三，未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____％（10％--30％幅度）或酬金總額的_____％（20％--60％幅度）違約金。

六，異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。

七，實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八，由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

九，未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

十，擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。

第十三條 定作方的違約責任：

一，中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____％（10％--30％幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________％（20％---60％的幅度）違約金。

三，未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和准備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四，超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方；變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五，超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六，無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七，變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

第十四條 不可抗力：在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條 糾紛的處理：加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同自一九____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交_______（如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關）各留存一份。

定作方：____________________（蓋章）
代表人：____________________（蓋章）
地址：________________________________
電話：________________________________
開戶銀行：____________________________
帳號：______________________________
承攬方：__________________________（蓋章）
代表人：__________________________（蓋章）
地址：_________________________
電話：_________________________
開戶銀行：_____________________
帳號：_________________________
一九_____年_______月______日訂

##################

注意：建議修改合同第十五條，如果你作為定作人，應改為：

第十五條 糾紛的處理：加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向定作人所在人民法院起訴。

如果你是承攬人，應改為：

第十五條 糾紛的處理：加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向承攬人所在人民法院起訴。

################

因為，訴訟管轄在中國相當重要，除了如果發生糾紛的時候節省訴訟成本，更重要的是如果是自己所在地的人民法院，自己多少有一定的關系，地方保護主義和人情都會影響判決，就算敗訴，執行也是個大問題，如果是外地，你如何保證外地的法院不會被對方請客之下，故意怠於執行？只有自己本地的法院才有比較優勢的地方。

所以，中國的司法現實是條款寫的再好不如訴訟管轄訂的好。