優秀婚姻法代理詞

⑴ 求一篇寫的精彩的民事案件代理詞

以下是本人寫的一片代理詞。不敢說精彩，僅供參考！

代理詞

審判長、審判員：
上訴人十堰市某房地產開發有限公司與被上訴人十堰某緣房地產開發有限公司建設用地使用權轉讓合同糾紛一案，湖北某某律師事務所接受上訴人的委託，指派本人參加本案訴訟。現依法發表以下代理意見，供合議庭合議時參考。
一、合同性質不影響實體處理。
本案是關於訟爭合同是否應予解除糾紛。其實，合同性質並不影響對該問題的處理。一審認定本案「房地產合作開發合同」，是名為合作開發，實為建設土地使用權轉讓合同，對此合同定性，代理人完全贊同。但是，代理人需要強調的是，依照《中華人民共和國合同法》第93條、94條規定，無論是何種合同，只要符合法定解除或約定解除的條件，條件成就時，均可以依法予以解除。因此，本案建設土地使用權轉讓合同是否應予解除，主要看該合同的履行是否達到約定解除或法定解除的條件，而與合同的性質無關。
二、被上訴人在履行完保證金支付義務後，上訴人依約履行了自己的土地交付義務。此後應由被上訴人履行的土地開發諸如項目報建、施工、建設等合同主要義務，被上訴人直到本案一審乃至二審開庭，連項目啟動的報批工作都還沒有完成，屬於嚴重遲延履行其主合同義務。
訟爭雙方簽訂的合同，雖未明確約定項目啟動的具體時間，但依據「合同履行誠信原則」以及項目總體工期，當上訴人將20畝地過戶給被上訴人後，上訴人應當及時啟動項目開發工作。但是，被上訴人拿過戶給其的土地進行抵押所借的銀行貸款，並沒有用於項目啟動，直到被上訴人與2011年4月底引進新的股東後，才於2011年6月開始項目報建，但是遺憾的是直到本案二審開庭，該項目報建也未見批准。可以說，直到今日，合同所約定的項目開發仍然處於未啟動階段，而此時離合同約定的三年半工期僅剩不到一個月的時間。因此，代理人認為，被上訴人嚴重遲延履行自己的主合同義務，應當毫無爭議。
需要進一步指出的是，被上訴人該種履約遲延，具體是什麼原因，只有被上訴人最清楚，上訴人沒義務也不必要對其進行原因論證。依據合同法規定，只要上訴人能夠證明其遲延履行就夠了，至於被上訴人遲延應不應該承擔違約責任，則應由其對遲延的合理性進行舉證和說明。
一審中，被上訴人對其遲延履行的現狀並沒有異議，但以所謂的不安抗辯權辯稱是主動中止，而非違約延期，主張不承擔責任。一審也予以了支持。這顯然是詭辯，故意曲解法律，上訴人的補充上訴狀中對此已有詳細論述，這里不再贅述。
三、因被上訴人嚴重遲延履行合同，導致上訴人訂約的根本目的不能實現，符合《中華人民共和國合同法》第94條第四項所規定的法定解除條件，依法應當解除雙方的建設土地使用權轉讓合同。
上訴人與被上訴人簽訂土地轉讓合同時，除了收取應予退還的1000萬保證金之外，沒有收取任何費用。對於上訴人而言，本案合同的實質是，拿土地換門面。如果不能及時拿到具有重大經濟價值的門面，上訴人的簽約目的上就落空了。依據合同，本案房地產開發項目純資金計劃投入1.6億，建築面積月9萬㎡，正常工期三年。但是，離雙方約定的交房時間不到1個月的時間，項目尚未啟動，更沒有施工建設，被上訴人絕不可能在合同約定的時間交付門面。即使按照雙方合同第七條第三款約定，可以延期六個月交房，即到2012年11月6日前交房，但按照被上訴人目前的開發進度、合同約定的項目開發規模以及正常的建設進度，被上訴人也絕無可能到期交房。而且，依照被上訴人三年多以來的開發效率，這種等待將會遙遙無期。同時，上訴人將20畝地過戶給被上訴人之後，反而因債務糾紛導致該過戶地塊被多次查封，甚至直到二審開庭之日，該地塊仍被被上訴人的債權人湖北田豐實業集團有限公司依法申請查封保全。總之，按照被上訴人嚴重遲延履約的現狀，上訴人不但不能不能實現自己的合同目的，甚至連土地都有失去之虞。我國《合同法》94條第四項明確規定，「當事人一方遲延履行債務或者由其他違約行為致使不能實現合同目的的，當事人可以解除合同」。因此，代理人認為，本案建設土地使用權轉讓合同符合法定的解除條件，上訴人與被上訴人雙方之間的建設土地使用權合同應當解除，也必須解除，並依法恢復原狀，將已經過戶了的土地歸還給上訴人。
此外需要指出的是，本案合同的解除完全是被上訴人嚴重遲延履行合同造成的，造成了上訴人經濟損失顯而易見，上訴人沒有任何過錯，被上訴人應當承擔賠償責任。《合同法》第98條規定，「合同權利義務終止，不影響合同中結算和清理條款的效力」，「房地產合作開發合同」第七條約定，被上訴人「未依約完成項目開發建設延期6個月仍不能將房屋交付使用的，前期已付的1000萬元歸上訴人所有，已建成的房產由甲方處理，甲方僅退換建設成本給乙方」，本條實際上是對嚴重違約違約金的數額的確定，本案被上訴人對項目未實施任何開發，因此，被上訴人的保證金應作為違約金賠償給上訴人。
四、現在解除本案合同，有利於減少訟累，提高涉案30畝地整體經濟效益和社會效益。
客觀的說，本案雖然具備解除合同的法定條件。但從訴訟技術上看，上訴人要求解除合同的起訴時間稍嫌過早。但是，如果真等到了2012年11月6日即被上訴人不能按合同所確定的最後交房期限之後，再去解除合同的話，不但要再打一場解約之訴，而且會因為被上訴人的開發投入，造成更大的經濟糾紛，勞命傷財，既不必要，也有虧我國合同法關於預期違約的規定。此其一。
其二，反過來，現在被上訴人尺土未動，項目申報剛剛開始，也就是說項目開發並未實際投入，至於說其先拿出了1000萬保證金，但是其很快利用該地塊向銀行抵押借了1200萬，也不存在此虧問題，因此，解除合同也並不會造成被上訴人的經濟損失。
其三，現在上訴人資金充足，已經對包含在內涉案30畝地在內的60畝地形成了整體開發規劃，並報經十堰市審批通過。同時該60畝地是一個整體，地處十堰市火車站，是十堰市的窗口地段，市政府對其開發建設也有整體要求，因此，解除本合同，將該30目的納入其餘30畝地一起開發，既符合市政府的要求，也能更大發揮整個地塊的經濟和社會效益。
其四，該整體規劃已經開始實施。上訴人不僅完成了項目報建工作，而且已經動工，代理人在法庭調查中已經舉出相關證據。如果本合同不能解除，30畝地不能納入整體開發，不僅造成整個規劃的支離破碎，不能實現市政府的要求，而且對已經動工的先期項目，包括上訴人與被上訴人間合同所約定的項目，都是重大的經濟損失。
綜上，本案合同不僅符合解除條件，而且解除利遠遠大於弊。因此，懇請合議庭能在綜合考慮本案事實、法律規定以及最大發物的作用角度，依法作出公正判決。
以上意見，請酌納。

代理人：湖北惠平某某事務所
吳某某 律師
2012年4月18日

⑵ 關於離婚糾紛代理詞男方應該怎麼寫

可以在當地委託律師代寫答辯，讓律師根據當事人的情況，依據法律代書。

⑶ 離婚婚前財產代理詞是怎麼樣的

尊敬的審判員：
接受胡某的委託，指派我作為其與原告廖某離婚糾紛一案的一審訴訟代理人。依法參加了本案的審理，通過法庭調查，針對法庭歸納的爭議焦點，根據查明的事實和有關法律規定，發表如下代理意見：
一、原被告夫妻感情尚未破裂，不符合離婚的法定理由，請求法院判決不準離婚。
《最高人民法院關於人民法院審理離婚案件如何認定夫妻感情確已破裂的若干具體意見》中規定：「人民法院審理離婚案件，判斷夫妻感情是否確已破裂，應當從婚姻基礎、婚後感情、離婚原因、夫妻關系的現狀和有無和好的可能等方面綜合分析。」
1、在婚姻基礎方面，原、被告於1990年經人介紹相識，經過了兩年十個月的戀愛才步入婚姻殿堂，雙方是自由戀愛，戀愛接觸的時間比較長，戀愛期間的感情也非常好。雙方決定結婚是經過充分而且慎重考慮的，可以看出原被告是基於感情的成熟才舉辦了婚禮。因此，不存在原告起訴狀中所說的「婚前缺乏相互了解」。由此可見，原被告之間有著深厚的感情基礎;
2、婚後感情方面，婚後原、被告二人關系相敬如賓，至今已有22年之久，夫妻雙方感情深厚。原被告於1993年8月17日共同生育一女名為胡洪，1996年2月17日生育一子取名為胡濤，雙方為了家庭的共同幸福，被告長期在外務工，努力工作維持共同的家庭生活。在原被告的共同努力下，婚後於2004年在被告老家綠水鎮水洞村修建了一座房屋。以上述情況能充分證明，原、被告雙方感情深厚。
3、至於離婚原因，雖然原告在起訴狀訴稱：「原、被告長期因經濟、家庭瑣事等經常爭吵。」試問婚後幾十年，不可避免發生爭吵，實屬正常，並未影響夫妻感情。被告為了家庭和睦，為了孩子健康成長，努力工作，這么多年一直默默付出。代理人認為夫妻間偶爾的爭吵，不符合感情確已破裂准予離婚的法定條件;
4、對於原告訴稱的：「雙方從2004年，因感情問題失去聯系，開始分居」並非事實，當時在2004年雙方回家共同修建房屋和為了家庭生計供孩子上學等欠下了不少債務， 當時原被告雙方沒能共同居住生活，為了共同維持家庭幸福還清欠下的債務所以才外出務工，實屬生活所迫，如果當時雙方一直分居且感情不合的話，又怎麼會雙方共同商量修建房屋呢？雙方婚後雖然都常在外務工，雙方都是為家庭共同幸福生活、工作等因素時有不在一起的時候但並不因為雙方的感情問題而出現的此種現象。
5、就夫妻感情的現狀及有無和好可能來看，原被告之間雖偶爾有些小爭吵，但屬於夫妻間的正常生活狀態，並且兩個子女從小到大從來沒有感受到過母愛，且在心裡留下了很大遺憾，並且很希望向其他同齡一樣感受家庭的溫暖，希望自己的母親回歸這個本就幸福圓滿的家庭中來，和其他完整的家庭一樣過平平安安的日子，並且被告也誠心維護原被告的幸福婚姻。
綜上，代理人認為原被告的夫妻感情沒有破裂，被告有與原告繼續在一起好好過下去的強烈願望。因此，建議法庭為維護原被告雙方的合法權益，及子女的願望，維護社會的穩定，判決原被告不準離婚。
二、如果法院判決原被告離婚，請求人民法院判令原告方一次性向被告方給付精神損害賠償金10萬元
被告多年來獨自一人支撐整個家庭，為了子女的健康成長，含辛茹苦將兩個小孩撫養長大， 一直苦苦期盼原告能回歸家庭維系夫妻感情。而原告自2004年外出務工，便從此不再與家裡聯系，對小孩子也是不管不顧，漠不關心。卻在2012年時原告多次打電話叫原被告雙方的女兒胡洪去湖北省京山縣去玩，胡洪在京山縣玩了三天。當時發現原告早已在湖北省京山縣定居並且與當地一名陳某的男子結婚生子，現在他們已經有一個7歲左右的女兒取名陳佳麗。根據《刑法》第258條規定: 有配偶又與他人結婚或者明知他人有配偶而與之結婚的，處2年以下有期徒刑或者拘役。"原告的行為是屬於重婚行為，已經觸犯了刑法的相關規定，構成了重婚罪，應當依法按重婚罪追究其刑事責任。導致原被告雙方夫妻感情走到今天這個地步完全是由原告方的過錯一手造成的，根據《婚姻法》第46條第一款、第二款之規定：「有下列情形之一，導致離婚的，無過錯方有權請求損害賠償：（一）重婚的；（二）有配偶者與他人同居的；」 現在夫妻雙方因此離婚完全是原告方的過錯行為一手造成的。因此，如果法院判決原被告離婚，懇請人民法院依法判令原告方一次性賠償被告方精神損害賠償金10萬。
三、如果法院判決原被告離婚，請人民法院依法判令婚生子胡洪、胡濤從出生直至成年的生活費、教育費、醫療費等所有撫養費應當由原告承擔30萬元
首先，被告對婚生子胡洪、胡濤一直由被告一人照顧，關心呵護，疼愛有加，對於孩子的生活費、教育費、醫療費等費用完全是由被告一人在支撐。被告獨自一人撫養兩個子女，為了供他們上學造成家裡經濟十分困難，到處借錢並且還欠下了貸款至今沒能清償。其次，因為孩子的母親長期對孩子不管不顧，對孩子的學習、生活也是漠不關心，從未盡到一個做母親和做妻子的責任。根據《婚姻法》第21條：「父母對子女有撫養教育的義務；…… 父母不履行撫養義務時，未成年的或不能獨立生活的子女，有要求父母付給撫養費的權利。」法庭已經查明的事實是：被告為了家庭生計及子女的健康成長，幾十年來直是一個人在默默的付出和承擔。人民法院經過審理，如果判決離婚，懇請人民法院考慮被告多年來為家庭為小孩子獨自一人默默付出的基礎上，依法判決婚生子胡洪、胡濤從出生至成年的生活費、教育費、醫療費等所有撫養費應當由原告承擔30萬元。
四、請依法判令夫妻雙方共同債務共同分擔
如前所述，在人民法院判決離婚的前提下，現今夫妻雙方沒有共同財產。對於雙方在被告老家綠水鎮水洞村修建了一座房屋及供兩個小孩上學所欠下債務10500元至今未能償還，應以屬於夫妻雙方和共同債務，依法應當由原、被告雙方共同分擔。懇請人民法院考慮到被告在為了維持整個家庭付出比較多等因素，懇請法庭在照顧無過錯方的基礎上，應當判決原告方多承擔一部分。
綜上所述，原被告雙方系自由戀愛，感情基礎深厚，婚後又共同生育了兩個小孩，夫妻關系已長達22年之久，雖然有時會為了一些家庭鎖事而發生爭吵使夫妻感情受到傷害，但尚未致原被告夫妻感情破裂，家庭是社會的基本單元，家庭安定則社會穩，希望審判員本著維護正常穩定的婚姻家庭關系、維護社會穩定以及為了子女的強烈願望。根據證明責任的分配規則以及感情是否破裂有疑義時應判決不準離婚的原則，依法判決不準離婚，駁回原告訴訟請求。懇請人民法院給予當事人化解矛盾、維系夫妻感情、建立和睦家庭的機會。就本案代理人作以上代理意見，供法庭參考並採納。

⑷ 關於婚姻法的解說詞

婚姻法的立法精神和相關法律知識為基礎，結合司法和法律適用的具體實踐內，按照婚姻法的結構和體容系，涵蓋法律規定的一系列重大內容，對案情中的當事人、具體情節進行加工、提煉、濃縮以及必要的技術處理，進而提出一些問題，針對性地講解婚姻法的相關知識。

⑸ 訴訟離婚代理詞怎麼寫

1.原告王XXX某與被告XXX無婚姻基礎，婚後未建立起夫妻感情。
原被告雙方雖領取有結婚證，但由於家庭背景的不同，受教育的程度也不同，雙方在性格、經濟的、文化的以及各自的性格、愛好、興趣、生活習慣、志向等方面也存在的巨大差異，雙方之間始終存在著矛盾。隨著原被告雙方共同生活時間的推移，夫妻間的矛盾就越來越激烈，終於導致原告XX在結婚後的—— 2003年10月向XX市人民法院提起了離婚訴訟。
後因意志以外的原因，於2004年4月向人民法院撤回了起訴。根據《最高人民法院關於人民法院審理離婚案件如何認定夫妻感情確已破裂的若干具體意見》第二條的規定，針對原被告這類婚前缺乏了解，草率結婚，婚後未建立起夫妻感情，難以共同生活的情況，人民法院可以判決雙方解除婚姻關系。
2.原告XX與被告XXX因夫妻感情不和，現已分居兩年有餘。
原告王XX為擺脫不幸婚姻的巨大重負，於2003年10月底帶著孩子離開了被告，在原告自已開的專賣店裡，白天經營，晚上和孩子打地鋪。時至今日，雙方因感情不和而分居的時間已超過了兩年。根據我國《婚姻法》第三十二條的規定，因雙方無法共同生活、感情不和而兩地分居滿兩年的情況，人民法院應當認定夫妻雙方的感情確已破裂，判決准予雙方離婚。

⑹ 家暴離婚律師的代理詞怎麼寫

敬的審判長、審判員：

受原告委託，
XXXX
律師事務所指派，作為原告
XXX
的代理人，
經過庭審、質證等程序，現發表如下代理意見：

一、原、被告雙方的夫妻感情已經破裂，沒有和好的可能。

被告與原告系
X
婚，被告前任妻子也是因為被告的疑心、家
庭暴力不能忍受，而選擇離開了被告，在被告無助時，原告並沒
有因為被告曾經有過一次婚姻而嫌棄被告，而是一無返故的與被
告登記結婚，並生育一男孩。被告理應總結第一次失敗婚姻的教
訓，好好的珍惜原告對其投入的感情，珍惜再次來之不易的婚
姻，然而，被告依然如故，疑心重重，家庭暴力不斷，最為嚴重
的是
20XX
年
X
月被告又一次毆打原告，……全身多處軟組織挫
傷，被告還不讓原告救醫，報案，將原告的手機奪下摔碎，並非
法囚禁原告，至原告身體癒合後才讓其出門，原告至此過了五個
多月與世隔絕的生活。親屬多次勸阻無效，最終導致雙方感情破
裂。

在本案中，根據《最高人民法院關於適用
<
中華人民共和國
婚姻法
>
若干問題的解釋（一）》第
1
條規定，被告的行為已然
構成家庭暴力。

我們認為，婚姻應該是建立在深厚的感情基礎上，雙方基於
信任和責任共同維護著夫妻關系，而被告多次為家庭瑣事對原告
實施家庭暴力，使原告對被告已沒有何感情和信任，夫妻感情徹
底破裂，已無和好的可能。如果原、被告雙方再勉強維持著這段
名不幅實的婚姻，對雙方來說都是一種痛苦，對原告來說更是一
種傷害。為保障公民的離婚自由，體現現代社會人的價值和尊
嚴，根據《中華人民共和國婚姻法》第
32
條之規定，《最高人
民法院關於人民法院審理離婚案件如何認定夫妻感情確已破裂的
若干具體意見》第
2
條、第
13
條的規定，我們懇請法庭判決准
予原、被告雙方離婚