合同法工程款延付工期順延
1. 法律規定的工程款支付時限為多少天
竣工驗收合格後，一般是：在28天內，施工單位要提交工程結算書給甲方審核，甲方在收到結算書後，應在28天內審核完畢。結算書經雙方確認簽字後，才可以支付尾款。具體要求可參看：GB50500-2008《建設工程量清單計價規范》。
根據規范的第三章 工程價款結算
第十一條 工程價款結算應按合同約定辦理，合同未作約定或約定不明的，發、承包雙方應依照下列規定與文件協商處理：
（二）國務院建設行政主管部門、省、自治區、直轄市或有關部門發布的工程造價計價標准、計價辦法等有關規定；
（三）建設項目的合同、補充協議、變更簽證和現場簽證，以及經發、承包人認可的其他有效文件；
（四）其他可依據的材料。
(1)合同法工程款延付工期順延擴展閱讀：
應付工程款是建設單位應付給承包單位的工程 款項。實行全部工程竣工後一次結算辦法的建設項 目，建設單位應在工程全部竣工時，根據經審查的 承包單位提出的工程價款結算單證，結算應付的工程款。
實行單項工程竣工後結算辦法的建設項目，建設單位應在單項工程竣工時，根據經審查的承包單位提出的工程價款單證，結算應付的工程款。實行按工程形象進度分段結算辦法的建設項目，建設單位應按進度分段結算應付的工程款。
但分段結算的工程款總額，按規定不應超過該單項工程合同預算價的90%，其餘部分待單項工程竣工後結算。實行分次結算辦法的建設項目，建設單位應根據承包單位分次提出的工程價款結算單證，結算應付的工程款。
應付工程款核算是指建設單位按照基本建設工程價款結算辦法和工程合同的有關規定，與工程承包單位辦理工程價款結算，應付給承包單位的工程款。
本科目應按承包單位戶名進行明細核算。
按規定結算工程款時，記本科目貸方；支付工程款或用預付工程款、預付備料款抵充應付工程款，記本科目借方；期末余額反映應付給施工單位的工程賬款；本科目應按施工企業名稱設置明細賬。
從應付的工程款中扣回預付的備料款和工程款，借記本科目，貸記「預付備料款」、「預付工程款」科目。支付工程款，借記本科目，貸記「基建投資借款」、「銀行存款」、「零餘額賬戶用款額度」科目。
對於隨同工程款一並承付的臨時設施包干費，借記「待攤投資」科目，貸記本科目。
建設單位不按合同規定而拖延結算期的罰款支出，按規定由自有資金支付，不在本科目結算。
2. 合同法中關於甲方原因導致工期延遲不能支付乙方貨款的要求
甲方原因造成工期延誤的，除按照雙方合同約定可以要求支付貨款外，還可以就工專期延遲給乙方造成屬的損失進行索賠，索賠內容首先要基於雙方簽訂的協議約定來進行，不同的工程，使用的設備不同、參與的人員不同，造成的經濟損失也會不同，大致內容如下：
一、停工機械台班租賃費。
二、人工費
1、勞工工資。
2、現場管理人員費用。
三、 場地租賃費
四、由於甲方誤工造成的其他經濟損失。
合同法關於違約責任的規定：
第一百一十二條當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，在履行義務或者採取補救措施後，對方還有其他損失的，應當賠償損失。
3. 建築工程合同法:甲方沒有按時支付進度款乙方怎麼辦
《中華人民共和國合同法》第二百八十六條規定，發包人未按照約定支付價款的，承包人可以催告發包人在合理期限內支付價款。
發包人逾期不支付的，除按照建設工程的性質不宜折價、拍賣的以外，承包人可以與發包人協議將該工程折價，也可以申請人民法院將該工程依法拍賣。建設工程的價款就該工程折價或者拍賣的價款優先受償。
因此，甲方沒有按時支付進度款乙方，乙方應及時向甲方發出要求付款的通知，甲方收到乙方通知後仍不按要求付款，可與乙方協商簽訂延期付款協議，經乙方同意後延期支付。協議應明確延期支付的時間和從付款申請生效後按同期銀行貸款利率計算應付款的利息。
(3)合同法工程款延付工期順延擴展閱讀：
工程合同是有履行順序的，《中華人民共和國合同法》的二百六十九條規定，建設工程合同是承包人進行工程建設，發包人支付價款的合同。
因此，承包人應先履行施工義務，發包人應後履行付款義務。但是在形象進度款方面，當承包人完成了一個階段形象進度，發包人應當支付相應形象階段的進度款。如果發包人未支付的是進度款，則承包人就享有抗辯權，可以不履行繼續施工的義務。
《建設施工合同示範文本》第二十六條第四款約定，發包人不按合同約定支付工程進度款，雙方又未達成延期付款協議的，承包人可以停止施工，由發包人承擔違約責任。
如果承包人用書面方式通知了發包人，發包人仍不履行，就有權行使抗辯權，有權按照合同約定中止履行，並可以進一步解除合同。
因此，乙方如果依約行使抗辯權，就不應當承擔違約責任。如果甲方反訴一方工期延誤，因為甲方未按期支付進度款導致乙方停工，則乙方沒有工期延誤問題，工期依法可以順延。
發包人在訴訟期間已經支付了全部工程款，只能說明發包人對自己的過錯採取了補救措施，但不能因此免除之前的違約責任。
4. 開發商拖欠工程款致合同工期延誤26個月，是否必須按合同約定的總價下浮12%進行決算
是。
電話投訴到當地勞動執法監察大隊，依據《勞動保障監察條例》依法對用人單位進行監督檢查，並責令其支付拖欠的工資。
勞動合同法第三十條的規定，用人單位拖欠或者未足額支付勞動報酬的，勞動者可以依法向當地人民法院申請支付令，人民法院應當依法發出支付令。
用人單位未與勞動者簽訂勞動合同，認定雙方存在勞動關系時可參照下列憑證：
(一)工資支付憑證或記錄(職工工資發放花名冊)、繳納各項社會保險費的記錄；
(二)用人單位向勞動者發放的「工作證」、「服務證」等能夠證明身份的證件；
(三)勞動者填寫的用人單位招工招聘「登記表」、「報名表」等招用記錄；
(四)考勤記錄；
(五)其他勞動者的證言等。
其中(一)、(三)、(四)項的有關憑證由用人單位負舉證責任。
(4)合同法工程款延付工期順延擴展閱讀：
建築工程合同中，工期順延的原則是影響工期的事件不是承建單位的責任，不是承建單位應該承擔的風險。
例如以下原因造成工期延誤，經工程師確認，工期可以相應順延：
（1）發包人不能按專用條款的約定提供開工條件的。
（2）發包人不能按約定日期支付工程款預付款、進度款，致使工程不能正常進行的。
（3）工程師未按合同約定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常進行的。
（4）設計變更和工程量增加的。
（5）一周內非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時的。
（6）發生不可抗力。
（7）專用條款中約定或者工程師同意工期順延的其他情況。
5. 什麼原因造成的工期延誤，承包人可以提出工期順延和費用索賠
工期延誤是指工程建設的實際進度落後於計劃進度。因承包人導致的工期延誤，承包人應當支付工期延誤的違約金或者賠償損失；因發包人導致的工期延誤，應當順延工期，補償承包人停工、窩工的損失。但是，不是所有工期延誤的情況下，承包人都可以提出工期順延和費用索賠。按照形成工期延誤的原因，工期延誤可分為以下六種情況：1、甲方原因；2、甲方風險；3、工期變更；4、自然風險；5、第三方風險；6乙方原因。其中前五種情況的工期延誤承包人可以請求順延工期，前三種情況承包人可以獲得費用索賠，只有第一種情況，承包人可以獲得利潤索賠。
計劃進度和定額工期是工期延誤的參照物。
一、 甲方原因
指甲方違反合同約定或者法定義務造成的工期延誤。包括：
1、 發包人逾期支付工程預付款、進度款。
2、 發包人拖延提供施工條件。拖延提供場地、圖紙等。
3、 發包人逾期提供甲供材料。
4、 發包人未辦理建設行政審批手續，導致建設行政主管部門勒令停工的。
以上前三種情況，必須達到了導致承包人無法施工的程度。但是，如果承包人預期支付工程款，雖然達到了無法施工的程度，但是，承包人沒有實施停工，而是墊資繼續施工的，法院未必同意工期順延。甲方違約，未造成全面停工的，要對工期順延及費用索賠進行合理分析。
甲方原因造成的工期延誤，發包人可以主張，工期順延、費用索賠和利潤索賠。
法律依據：
《中華人民共和國合同法》第一百零七條：當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續履行、採取補救措施或者賠償損失等違約責任。
《中華人民共和國合同法》第一百一十三條：當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定，給對方造成損失的，損失賠償額應當相當於因違約所造成的損失，包括合同履行後可以獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時預見到或者應當預見到的因違反合同可能造成的損失。
《中華人民共和國合同法》第二百八十三條：發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的，承包人可以順延工程日期，並有權要求賠償停工、窩工等損失。
《中華人民共和國合同法》第二百八十四：條因發包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發包人應當採取措施彌補或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設備調遷、材料和構件積壓等損失和實際費用。
二、甲方風險
1、不利地下條件。
2、甲方指定分包以後，由分包人造成的工期延誤。
甲方指定分包，如果由甲方直接與分包單位簽訂分包合同，則承包人無需承擔因分包人造成的工期質量責任。如果由承包人與分包人簽訂分包合同，則甲方、分包人和承包人按照過錯比例承擔相應責任。
可以主張工期順延和費用損失
《最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第12條規定：發包人具有下列情形之一，造成工程質量缺陷，應當承擔過錯責任：提供的設計有缺陷；提供或者指定購買的建築材料、建築構配件、設備不符合強制性標准；直接指定分包人分包專業工程。
三、工程變更
包括設計變更、施工方案變更、新增工作變更等。由此引起的等待變更指令、協商、變更施工准備，材料采購，機械設備准備等，均可引起工期延誤和費用增加。
法律依據：
《中華人民共和國合同法》第二百八十五條：因發包人變更計劃，提供的資料不準確，或者未按照期限提供必需的勘察、設計工作條件而造成勘察、設計的返工、停工或者修改設計，發包人應當按照勘察人、設計人實際消耗的工作量增付費用。四、自然風險
屬於不可抗力的地震、台風、暴雨、冰凍等。
承包人僅能提出工期順延。
法律依據：
《中華人民共和國合同法》第一百一十七條：因不可抗力不能履行合同的，根據不可抗力的影響，部分或者全部免除責任，但法律另有規定的除外。當事人遲延履行後發生不可抗力的，不能免除責任。
五、第三方原因
屬於不可歸因於分包人和承包人以外的意外事件，造成的工期延誤。比如因奧運會政府要求停工。
承包人僅能夠提出工期延誤。
法律依據：
《中華人民共和國合同法》第一百二十一條：當事人一方因第三人的原因造成違約的，應當向對方承擔違約責任。當事人一方和第三人之間的糾紛，依照法律規定或者按照約定解決。
六、乙方原因
由於承包人的原因造成工期延誤的，承包人應當按照合同應當向分包人支付工期延誤的違約金或者賠償損失。
盡管客觀上發生了承包人可以請求工期順延和費用索賠的工期延誤情況，還有待於承包人舉證，司法實踐中，如果承包人不能舉證證明發生工期延誤的原因，則推斷工期延誤是由承包人造成的。
以上問題的合同依據
《建設工程施工合同》（99示範文本）通用條款
13. 工期延誤
13.1因以下原因造成工期延誤，經工程師確認，工期相應順延：
（1）發包人未能按專用條款的約定提供圖紙及開工條件；
（2）發包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款，致使施工不能正常進行；
（3）工程師未按合同約定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常進行；
（4）設計變更和工程量增加；
（5）一周內非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時；
（6）不可抗力；
（7）專用條款中約定或工程師同意工期順延的其他情況。
13.2承包人在 13.l款情況發生後 14天內，就延誤的工期以書面形式向工程師提出報告。工程師在收到報告後14天內予以確認，逾期不予確認也不提出修改意見，視為同意順延工期。
29. 工程設計變更
29.1施工中發包人需對原工程設計進行變更，應提前14天以書面形式向承包人發出變更通知。變更超過原設計標准或批準的建設規模時，發包人應報規劃管理部門和其他有關部門重新審查批准，並由原設計單位提供變更的相應圖紙和說明。承包人按照工程師發出的變更通知及有關要求，進行下列需要的變更：
（1）更改工程有關部分的標高、基線、位置和尺寸；
（2）增減合同中約定的工程量；
（3）改變有關工程的施工時間和順序；
（4）其他有關工程變更需要的附加工作。
因變更導致合同價款的增減及造成的承包人損失，由發包人承擔，延誤的工期相應順延。
6. 工程中的待工 工期延長如何賠償
合同工程發生誤期的，除合同另有約定外，誤期賠償費的最高限額為合同價款的5%。承包人賠償後，也不能免除承包人按照合同約定應承擔的任何責任和應履行的任何義務。
《建設工程工程量清單計價規范GB50500-2013（09）》
9.13.1如果承包人未按照合同約定施工，導致實際進度遲於計劃進度的，發包人應要求承包人加快進度，實現合同工期。
合同工程發生誤期，承包人應賠償發包人由此造成的損失，並按照合同約定向發包人支付誤期賠償費。即使承包人支付誤期賠償費，也不能免除承包人按照合同約定應承擔的任何責任和應履行的任何義務。
9.13.2發承包雙方應在合同中約定誤期賠償費，明確每日歷天應賠額度。除合同另有約定外，誤期賠償費的最高限額為合同價款的5%。誤期賠償費列入竣工結算文件中，在結算款中扣除。
(6)合同法工程款延付工期順延擴展閱讀：
每天的違約賠償金的估計量可能是很多時間的函數。它肯呢過代表了一套公寓住宅的租金收入損失，一個公共事業公司的共用事業費損失或者業主的與產生收入的項目有關的其他任何損失。同時，它可能是作為承包商未能按時完成項目的直接結果而導致業主的帶寬或投資利息每日成本。
基本的原則是，如果違約賠償金額代表了再合同簽署時由於項目不能再合同最後期限錢完成而給業主造成的時機損失的合理預測，則違約賠償條款就是可強制執行的。應該承認，精確地確認業主的延誤損失是不可能的。
這就是為什麼需要「清算」這些損失，即事先按照一個規定的總量來確定這些損失。但是可能會要求一個項目業主顯示，他在將總量加入合同中時是很真誠努力估計他的時機的延誤損失，
7. 由於工程款未到而造成的工期延誤該由誰負責
——上海楊唐全律師
作為建築工程方面的律師，我只能這么和你解釋：按照法律規定，由於建設單位沒有支付進度款，相應的責任有建設單位承擔，這在法律上有明確的規定，《建設工程施工合同》示範文本對此也有約定，不知道你們當時是怎麼約定的。還有一個重要的問題是，你們要有證據能夠證明是建設單位沒有按期支付進度款。對於那種雖然是建設單位沒有支付進度款，但沒有證據證明的情形，那你說業主遲延支付工程款等於是白說。
怎麼辦，在施工實踐中，只能說是盡量和建設單位溝通，在溝通的過程中一定要保存好建設單位遲延支付進度款的證據，這樣萬一真要走到打官司的那一步，你也不至於過於被動。建築工程領域，現在是僧多粥少，不到萬不得已，施工單位是不敢輕易起訴建設單位的。但這不妨礙施工單位以打官司的標准來要求自己，做好自己的管理工作，這樣真要是打官司，勝訴的幾率就提高了。
8. 合同法哪一條是規定按時支付工程款
合同法第二百八十六條 發包人未按照約定支付價款的，承包人可以催告發包人在合理專期限內支付價款。發包人屬逾期不支付的，除按照建設工程的性質不宜折價、拍賣的以外，承包人可以與發包人協議將該工程折價，也可以申請人民法院將該工程依法拍賣。建設工程的價款就該工程折價或者拍賣的價款優先受償。
根據上述條款，甲方未在合同約定時間內支付工程進度款，乙方應及時向甲方發出要求付款的通知，甲方收到乙方通知後仍不按要求付款，可與乙方協商簽訂延期付款協議，經乙方同意後延期支付。協議應明確延期支付的時間和從付款申請生效後按同期銀行貸款利率計算應付款的利息。
如甲方不按合同約定支付工程進度款，雙方又未達成延期付款協議，導致施工無法進行時，乙方可停止施工，由甲方承擔違約責任。
請採納，謝謝