合同法179條
❶ 《合同法》第133條的規定
本條的規定,是買賣合同一章中最重要的條款之一。
標的物的所有權自標的物交付時起轉移,但法律另有規定或者當事人另有約定的除外。
【釋義】本條是關於買賣合同標的物所有權轉移時間的規定。
❷ 法律179條
什麼法?
你這沒頭沒尾的, 誰知道 你說的 法律 179條 是個什麼法?
刑法、民事訴訟法、合同法……。
相關法律 你 的 誰清楚啊。 至少一個 意向性 問題,說明白吧。
根據《刑法》第一百七十九條 擅自發行股票、公司、企業債券罪
未經國家有關主管部門批准,擅自發行股票或者公司、企業債券,數額巨大、後果嚴重或者有其他嚴重情節的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處非法募集資金金額百分之一以上百分之五以下罰金。 單位犯前款罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役。
❸ 合同相對性與合同法79條的區別是什麼
1,合同相對性,是指合同只能約束簽署合同的雙方和多方的權利和義務版,不能對沒有簽權署的第三方起到約束作用
2,合同法第79條,合同的債權人可以把合同的權利部分和全部轉讓給第三人,但有下列之一的不得轉讓:一合同性質不得轉讓的;二按照當事人約定不得轉讓的;三法律規定不得轉讓的
79條還是在合同相對性范圍內的條例,兩者並沒有沖突。
❹ 合同法如何規定起止日期
合同法如何規定起止日期詳見《合同法》第條、第45條、第46條:
第四十四條:依法成立的合同,自成立時生效。法律、行政法規規定應當辦理批准、登記等手續生效的,依照其規定。
第四十五條: 當事人對合同的效力可以約定附條件。附生效條件的合同,自條件成就時生效。附解除條件的合同,自條件成就時失效。
第四十六條:當事人對合同的效力可以約定附期限。附生效期限的合同,自期限屆至時生效。附終止期限的合同,自期限屆滿時失效。
(4)合同法179條擴展閱讀:
要約
為當事人一方向他方提出訂立合同的要求或建議。提出要約的一方稱要約人。在要約里,要約人除表示欲簽訂合同的願望外,還必須明確提出足以決定合同內容的基本條款。要約可以向特定的人提出,亦可向不特定的人提出。要約人可以規定要約承諾期限,即要約的有效期限。
在要約的有效期限內,要約人受其要約的約束,即有與接受要約者訂立合同的義務;出賣特定物的要約人,不得再向第三人提出同樣的要約或訂立同樣的合同。要約沒有規定承諾期限的,可按通常合理的時間確定。對於超過承諾期限或已被撤銷的要約,要約人則不受其拘束。
承諾
為當事人一方對他方提出的要約表示完全同意。同意要約的一方稱要約受領人,或受要約人。受要約人對要約表示承諾,其合同即告成立,受要約人就要承擔履行合同的義務。對要約內容的擴張、限制或變更的承諾,一般可視為拒絕要約而為新的要約,對方承諾新要約,合同即成立。
❺ 如何理解《合同法》283條的規定
如果工程承包合同中約定由發包人提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的,發包人應當按照約定的原材料、設備的種類、規格、數量、單價、質量等級和提供時間、地點的清單,向承包人提供建設所需的原材料、設備及其產品合格證明。承包人與發包人應當一起對原材料、設備進行檢驗、驗收後,由承包人妥善保管,發包人支付相應的保管費用。對於必須經過試驗才能使用的材料,承包人應當按照約定進行測燃、毒性反應等測試。不具備測試條件的,可以委託專業機構進行測試,費用由發包人承擔。如果經檢驗發包人提供的原材料、設備的種類、規格、型號、質量等級與約定不符合的,承包人有權拒絕接收保管,並可以要求發包人運出施工現場並予以更換。如果發包人未按照約定時間提供原材料、設備的,承包人可以中止施工並順延工期,因此造成承包人停工、窩工損失的,由發包人承擔損害賠償責任。
由發包人提供場地的,發包人應當按照合同約定向承包人提供承包人施工、操作、運輸、堆放材料設備的場地以及建設工作涉及的周圍場地(包括一切通道)。具體工作包括:1.發包人應當在承包人工作前及時辦理有關批件、證件和臨時用地等的申報手續,包括工程地址和臨時設施范圍內的土地徵用、租用,申請施工許可證和佔道、爆破及臨時鐵道專用岔線許可證。2.確定建設工程及有關道路、線路、上下水道的定位標樁、水準點和座標控制點。3.發包人在提供場地前,應當清除施工現場內一切影響承包人施工的障礙,並向承包人提供施工所需水、電、熱力、電訊等管道線路,保證承包人施工期間的需要。發包人未能提供符合約定、適合工作的場地致使承包人無法開展工作的,承包人有權要求發包人排除障礙、順延工期,並可以暫停工作,因此造成承包人停工、窩工損失的,承包人可以要求發包人承擔損害賠償責任。
由發包人提供工程建設所需資金的,發包人應當按照約定的時間和數額向承包人支付。這里的資金一般是指工程款。在現實中,由發包人提供工程款的包括預付工程款和按工程進度支付工程款兩種,具體可由雙方當事人在建設工程合同中約定。如果建設工程合同約定由發包人預付工程款的,發包人應當按照約定的時間和數額向承包人預付工程款,開工後按合同約定的時間和比例逐次扣回。發包人未按照合同約定預付工程款的,承包人可以向發包人發出預付工程款的通知,發包人在收到通知後仍不能按照要求預付工程款,承包人可以停止工作並順延工期,發包人應當從應付之日起向承包人支付應付款的利息,並賠償因此造成承包人停工、窩工的損失。如果建設工程合同約定發包人按工程進度付款的,發包人應當按照合同約定的進度支付工程款。實踐中,完成約定的工程部分後,由發包人確認工程量,以構成合同價款相應項目的單價和取費標准計算出工程價款,經發包人簽字後支付。發包人在計算結果簽字後的合理期限內仍未能按照要求支付工程款的,承包人可以向發包人發出支付工程款的通知,發包人在收到通知後仍不能按照要求支付工程款,承包人可以停止工作並順延工期,發包人應當從應付之日起向承包人支付應付價款的利息,並賠償因此造成承包人停工、窩工的損失。
由發包人提供有關工程建設技術資料的,發包人應當按照合同約定的時間和份數向承包人提供符合約定要求的技術資料。這里的技術資料主要包括勘察數據、設計文件、施工圖紙以及說明書等。因為根據法律、行政法規的規定,承包人必須按照國家規定的質量標准、技術規程和設計圖紙、施工圖等技術資料進行施工,如果發包人未能按照約定提供技術資料,承包人就不能正常進行工作,在這種情況下;承包人可以要求發包人在合理期限內提供建設工作所必須的技術資料並有權暫停工作,順延工期,並有權要求發包人承擔承包人因停工、窩工所造成的損失。
合同法
第二百八十三條 發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的,承包人可以順延工程日期,並有權要求賠償停工、窩工等損失。
❻ 合同法第176條內容和179條內容是什麼
一、《合同法》第176條:供用電合同是供電人向用電人供電,用電人支付內電費的合同。
二、《合同法》第容179條:供電人應當按照國家規定的供電質量標准和約定安全供電。供電人未按照國家規定的供電質量標准和約定安全供電,造成用電人損失的,應當承擔損害賠償責任。
❼ 解釋合同法法條
這里的損失一般是指實際損失,根據《合同法》第一百一十三條:當事人一方回不履行合同義務或者答履行合同義務不符合約定,給對方造成損失的,損失賠償額應當相當於因違約所造成的損失,包括合同履行後可以獲得的利益,但不得超過違反合同一方訂立合同時預見到或者應當預見到的因違反合同可能造成的損失。
因此,是包括履行後可以獲得的利益的,當然不是法院說了算,但是這個可以預見、應當預見的標準是具有一定的可裁量性的,法院有一定的自由裁量空間。
❽ 如何理解合同法117條的規定
《合同法》第一百一十七條是關於不可抗力的規定,2021年1月1日《民法典》生效,關於不可抗力的規定由《民法典》第一百八十條和第五百九十條共同規定。不可抗力是不能預見、不能避免且不能克服的客觀情況。
【法律依據】
《中華人民共和國民法典》第一百八十條
因不可抗力不能履行民事義務的,不承擔民事責任。法律另有規定的,依照其規定。
不可抗力是不能預見、不能避免且不能克服的客觀情況。
第五百九十條
當事人一方因不可抗力不能履行合同的,根據不可抗力的影響,部分或者全部免除責任,但是法律另有規定的除外。因不可抗力不能履行合同的,應當及時通知對方,以減輕可能給對方造成的損失,並應當在合理期限內提供證明。
當事人遲延履行後發生不可抗力的,不免除其違約責任。
❾ 合同法167條
這個沒有規定來,你自的理解有誤,法律規定的這叫重大違約解除權。因為按照合同法規定,合同的違約行為當事人並不能夠解除合同,只能要求承擔相應的違約責任,並同時要求繼續履行。但,合同法同時也規定,因合同義務人違約行為,致使合同目的不能實現的,守約方可解除合同,這個在法律上叫做重大違約。可是,在司法實踐中,如何判定對方是一般違約或是重大違約就是案件審理的關鍵問題,通常這類都是當事人各自舉證,而後再由法官判斷。合同法167條規定的內容就是對於分期履行過程當中,對於違約事項達到這個條件的,那麼合同債權人也可以叫做守約方,依法享有的和同解除權及不安抗辯權。此為合同法採用了列舉式規定,賦予當事人的一次性合同解除權及要求履行全部剩餘義務的叫做不安抗辯權。如不符合這種情況,則當事人不想這兩項權利。所以我不知道你是不是學法律的,您的思維邏輯有偏差,因為這種情況在法律上實在太多太普遍了,建議您調整下思維角度和方式,避免走入誤區。