合同法場地提供方
如果合同沒有約定,則在被告住所地或合同履行地人民法院起訴。
2. 購買場地合同法有什麼注意事項
注意寫明場地地址,面積,場地狀態,租賃期限,租金,支付周期和時間,違約責任等事項。
每項經濟活動具體情況不一樣,所以簽訂經濟合同是一項很細致的事情,個別語句措辭都可能影響雙方的權利義務和經濟利益,套用格式合同文本難免會有不適。
3. 場地出租合同糾紛!
具體問題可以直接起訴對方付款,做訴訟保全。
4. 如何理解《合同法》283條的規定
如果工程承包合同中約定由發包人提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的,發包人應當按照約定的原材料、設備的種類、規格、數量、單價、質量等級和提供時間、地點的清單,向承包人提供建設所需的原材料、設備及其產品合格證明。承包人與發包人應當一起對原材料、設備進行檢驗、驗收後,由承包人妥善保管,發包人支付相應的保管費用。對於必須經過試驗才能使用的材料,承包人應當按照約定進行測燃、毒性反應等測試。不具備測試條件的,可以委託專業機構進行測試,費用由發包人承擔。如果經檢驗發包人提供的原材料、設備的種類、規格、型號、質量等級與約定不符合的,承包人有權拒絕接收保管,並可以要求發包人運出施工現場並予以更換。如果發包人未按照約定時間提供原材料、設備的,承包人可以中止施工並順延工期,因此造成承包人停工、窩工損失的,由發包人承擔損害賠償責任。
由發包人提供場地的,發包人應當按照合同約定向承包人提供承包人施工、操作、運輸、堆放材料設備的場地以及建設工作涉及的周圍場地(包括一切通道)。具體工作包括:1.發包人應當在承包人工作前及時辦理有關批件、證件和臨時用地等的申報手續,包括工程地址和臨時設施范圍內的土地徵用、租用,申請施工許可證和佔道、爆破及臨時鐵道專用岔線許可證。2.確定建設工程及有關道路、線路、上下水道的定位標樁、水準點和座標控制點。3.發包人在提供場地前,應當清除施工現場內一切影響承包人施工的障礙,並向承包人提供施工所需水、電、熱力、電訊等管道線路,保證承包人施工期間的需要。發包人未能提供符合約定、適合工作的場地致使承包人無法開展工作的,承包人有權要求發包人排除障礙、順延工期,並可以暫停工作,因此造成承包人停工、窩工損失的,承包人可以要求發包人承擔損害賠償責任。
由發包人提供工程建設所需資金的,發包人應當按照約定的時間和數額向承包人支付。這里的資金一般是指工程款。在現實中,由發包人提供工程款的包括預付工程款和按工程進度支付工程款兩種,具體可由雙方當事人在建設工程合同中約定。如果建設工程合同約定由發包人預付工程款的,發包人應當按照約定的時間和數額向承包人預付工程款,開工後按合同約定的時間和比例逐次扣回。發包人未按照合同約定預付工程款的,承包人可以向發包人發出預付工程款的通知,發包人在收到通知後仍不能按照要求預付工程款,承包人可以停止工作並順延工期,發包人應當從應付之日起向承包人支付應付款的利息,並賠償因此造成承包人停工、窩工的損失。如果建設工程合同約定發包人按工程進度付款的,發包人應當按照合同約定的進度支付工程款。實踐中,完成約定的工程部分後,由發包人確認工程量,以構成合同價款相應項目的單價和取費標准計算出工程價款,經發包人簽字後支付。發包人在計算結果簽字後的合理期限內仍未能按照要求支付工程款的,承包人可以向發包人發出支付工程款的通知,發包人在收到通知後仍不能按照要求支付工程款,承包人可以停止工作並順延工期,發包人應當從應付之日起向承包人支付應付價款的利息,並賠償因此造成承包人停工、窩工的損失。
由發包人提供有關工程建設技術資料的,發包人應當按照合同約定的時間和份數向承包人提供符合約定要求的技術資料。這里的技術資料主要包括勘察數據、設計文件、施工圖紙以及說明書等。因為根據法律、行政法規的規定,承包人必須按照國家規定的質量標准、技術規程和設計圖紙、施工圖等技術資料進行施工,如果發包人未能按照約定提供技術資料,承包人就不能正常進行工作,在這種情況下;承包人可以要求發包人在合理期限內提供建設工作所必須的技術資料並有權暫停工作,順延工期,並有權要求發包人承擔承包人因停工、窩工所造成的損失。
合同法
第二百八十三條 發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的,承包人可以順延工程日期,並有權要求賠償停工、窩工等損失。
5. 甲方提供場地,乙方使用甲方的場地銷售貨物,乙方將銷售額的20%給甲.這種合同算什麼合同
屬於租賃合同
合同的名稱並不代表合同的本質,區別合同的類別,以合同具體約定的事項及權利義務進行分類。
在本案中,實際為甲方出租場地的行為,無論乙方採取怎樣的利潤分配行為,都屬於支付租金的行為。
6. 跟商場簽的場地租賃合同有紛爭,應該學習什麼合同法
應該學習《中華人民共和國合同法》。
7. 在合同法里,經營場所與辦公場所有什麼不同
經營場所與辦公場所一般概念相同,是法人處理日常事務的處所,可以是營業之中上登記的營業住所,也可是另外的處所。生產車間一般是生產性企業實施加工或製造業務的處所。
8. 合同法規定的訴訟地是一定在甲方所在地嗎
合同訴訟地不是必須要在甲方所在地。當事人可以訂立書面協議,選擇甲方所在地、乙方所在地、標的物所在地等與爭議有實際聯系的地點的人民法院管轄,並不是只能選擇到甲方所在地的法院起訴。
【法律依據】
《中華人民共和國民事訴訟法》第二十三條
因合同糾紛提起的訴訟,由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄。
第三十三條
下列案件,由本條規定的人民法院專屬管轄:
(一)因不動產糾紛提起的訴訟,由不動產所在地人民法院管轄;
(二)因港口作業中發生糾紛提起的訴訟,由港口所在地人民法院管轄;
(三)因繼承遺產糾紛提起的訴訟,由被繼承人死亡時住所地或者主要遺產所在地人民法院管轄。
第三十四條
合同或者其他財產權益糾紛的當事人可以書面協議選擇被告住所地、合同履行地、合同簽訂地、原告住所地、標的物所在地等與爭議有實際聯系的地點的人民法院管轄,但不得違反本法對級別管轄和專屬管轄的規定。
9. 甲方和乙方(兩個人)合作,甲方提供場地,乙方提供技術,課程體系,師資),有沒有規定一定要哪方辦理營
摘要 您好,很高興為你服務。我是啾啾老師,國家一級職業咨詢師,擁有10年工作經驗。已經看到您的問題了,正在給您整理回復,請稍等一會哦