工程建築合同法停工

Ⅰ 建築工程合同 由於工程甲方（開發商）資金問題 導致工程做到一半停工！甲方拒給予補償！不結算！

與甲方協商，並提交書面通知（要求按協議落實資金），如甲方在規定的時間內仍未能解決資金，乙方可通知甲方解除合同，並向法院起訴：要求甲方支付（結算）已完工程的工程款並承擔違約責任。

Ⅱ 建築工程由於甲方原因導致停工的賠償問題

停工索賠，應該參照你們那裡的建設工程造價依據進行賠償。

但必須有監理簽過的停工，

因發包人或工程師的行為或失誤造成停工。

設備費；材料費；保函手續費；貸款利息；保險費；利潤；管理費幾個方面人工費：

包括增加工作內容的人工費、停工損失費和工作效率降低的損失費等累計。

設備費：可採用機械台班費、機械折舊費、設備租賃費等幾種形式。

保函手續費：工程延期時，保函手續費相應增加。

(2)工程建築合同法停工擴展閱讀：

賠償是一個漢語詞彙，拼音是péi cháng，指對損失、損壞或傷害的補償；

對受害的一方補償或賠款。語出《元典章·戶部二·分例》。

停工，是指由於自然條件、工作設備障礙、僱主單位關閉、破產和法律限制等外來原因所造盡的海上運輸相關工作的暫時性停止。

除非由承運人過錯造成停工。

否則停工所造成的貨物損失，根據中國《海商法》和「海牙規則」等法規，承運人可以免責。

賠償是一個漢語詞彙，拼音是péi cháng，指對損失、損壞或傷害的補償；

對受害的一方補償或賠款。語出《元典章·戶部二·分例》。

Ⅲ 建築工程合同法:甲方沒有按時支付進度款乙方怎麼辦

《中華人民共和國合同法》第二百八十六條規定，發包人未按照約定支付價款的，承包人可以催告發包人在合理期限內支付價款。

發包人逾期不支付的，除按照建設工程的性質不宜折價、拍賣的以外，承包人可以與發包人協議將該工程折價，也可以申請人民法院將該工程依法拍賣。建設工程的價款就該工程折價或者拍賣的價款優先受償。

因此，甲方沒有按時支付進度款乙方，乙方應及時向甲方發出要求付款的通知，甲方收到乙方通知後仍不按要求付款，可與乙方協商簽訂延期付款協議，經乙方同意後延期支付。協議應明確延期支付的時間和從付款申請生效後按同期銀行貸款利率計算應付款的利息。

(3)工程建築合同法停工擴展閱讀：

工程合同是有履行順序的，《中華人民共和國合同法》的二百六十九條規定，建設工程合同是承包人進行工程建設，發包人支付價款的合同。

因此，承包人應先履行施工義務，發包人應後履行付款義務。但是在形象進度款方面，當承包人完成了一個階段形象進度，發包人應當支付相應形象階段的進度款。如果發包人未支付的是進度款，則承包人就享有抗辯權，可以不履行繼續施工的義務。

《建設施工合同示範文本》第二十六條第四款約定，發包人不按合同約定支付工程進度款，雙方又未達成延期付款協議的，承包人可以停止施工，由發包人承擔違約責任。

如果承包人用書面方式通知了發包人，發包人仍不履行，就有權行使抗辯權，有權按照合同約定中止履行，並可以進一步解除合同。

因此，乙方如果依約行使抗辯權，就不應當承擔違約責任。如果甲方反訴一方工期延誤，因為甲方未按期支付進度款導致乙方停工，則乙方沒有工期延誤問題，工期依法可以順延。

發包人在訴訟期間已經支付了全部工程款，只能說明發包人對自己的過錯採取了補救措施，但不能因此免除之前的違約責任。

Ⅳ 建築工程停工分哪幾種

一般分為違規停工，年底停工，都沒什麼大問題，寫個復工申請表上去就行了，還要附當地的一些整改表格

Ⅳ 建築工程，由於業主方原因導致停工。承包方要求索賠中，以下事項是否可以索賠

由於業主方原因導致停工。承包方要求索賠管理人員每月工資和開工前准備資金的利息是合理的，承包方的合理計劃利潤及相應稅金不能索賠，因為是間接損失，而且合同法也沒有規定需要賠償。

根據《中華人民共和國合同法》第二百八十三條發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的，承包人可以順延工程日期，並有權要求賠償停工、窩工等損失。

第二百八十四條因發包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發包人應當採取措施彌補或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設備調遷、材料和構件積壓等損失和實際費用。

第二百八十五條因發包人變更計劃，提供的資料不準確，或者未按照期限提供必需的勘察、設計工作條件而造成勘察、設計的返工、停工或者修改設計，發包人應當按照勘察人、設計人實際消耗的工作量增付費用。

(5)工程建築合同法停工擴展閱讀：

建設工程合同發包人應承擔以下責任：

（1）做好施工前的一切准備工作，確保建設承包單位準時進入施工現場。《合同法》規定，發包人未按約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的，承包人可以順延工程日期，並要求停工、窩工損失賠償。

（2）向承包人提供符合質量的材料、設備，因提供的材料質量存在瑕疵和提供的設備不符合要求而延誤工期，造成質量責任的，應承擔責任。

（3）對工程質量、進度進行檢查。《合同法》規定，發包人在不妨礙承包人正常作業的情況下，可以隨時對作業進行進度、質量進行檢查。

（4）組織驗收。建設工程竣工後，發包人應及時組織驗收。《合同法》規定，建設工程竣工後，發包人應當根據施工圖紙說明書、國家頒發的施工驗收規范和質量檢驗標准進行驗收。

（5）支付價款，接收工程。

（6）交付使用。發包方對承包方完成的建設工程項目，經驗收合格，支付價款後應及時交付使用，發揮建設工程效益。

中國政府網-《中華人民共和國合同法》

Ⅵ 合同法頒布前建設工程已停工能否適用合同法286條

恐怕不能適用新合同法，《新合同法》是從99年10月1日生效實行的，而《批復》也是針對新合同法的有關規定進行的，此問題應參照99年之前的《經濟合同法》，《技術合同法》的有關規定。前提是確實沒有過時效。

Ⅶ 合同法中第幾條規定 因甲方原因導致工程停工 乙方可以進行費用索賠

合同依法成立後，對雙方當事人具有法律約束力，雙方應該按照合同內內容履行合同容義務，如果一方出現不履行合同約定義務的情況，屬於違約行為，需要承擔違約責任。
合同法第一百零七條 當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續履行、採取補救措施或者賠償損失等違約責任。

Ⅷ 建築工程停工的手續

當然要打停工申請書,按合同條款註明停工原因.然後請監理單位確認簽發.監理職責中有一條就是合同管理.
停工申請書一旦簽核,由此產生的窩工,設備租借,工期延長等問題,全部由甲方買單.

Ⅸ 建築施工現場在什麼情況下叫停工,什麼情況下叫暫停施工

1 建設單位要求暫停施工且工程需要暫停施工
2 為了保證工程質量而需要進行停工處理
3 施工出現了安全隱患總監理工程師認為有必要停工以消除隱患
4 發生了必須暫時停止施工的緊急事件
5 承包單位未經許可擅自施工或拒絕項目監理機構管理
停工日期的確定
第六條 無停工協議和簽證時，一般應按發承包雙方的書面通知或書面報告中的時間確定：根據施工合同通用條款13.2條規定，發，承包人發出書面停工通知或報告後，對方應在14天內確認停工（復工）日期，逾期不確認也不提出修改者，視為同意該通知或報告中的停工（復工）日期。
第七條 現場監理工程師簽認的實際停工日期與通知或報告日期不一致時，應該以現場監理工程師簽人的日期為准。但累計日期有誤者應予以糾正。
第八條 停工日期均以日歷天計算，計算停工損失時，必須有對方收到該文件簽收手續的證據。
第九條 根據雙方確認的停工日期或根據第五六條確認的停工日期，是計算工地看護費，周轉材料和施工機械停止補償費的依據。

Ⅹ 工程停工90天,施工方能否解除合同，有沒有相關的法律依據

由於甲方來原因致使工程停工長達源90天，一般應由責任方向對方賠償損失的，工期也會順延，除合同約定可以解除合約，一般是不可以解除合約的。如果一方想解除合約，可以向對方提出並簽訂補充協議書。 首先得認定你們的施工合同是否有效，如應招標而為招標建設單位違法發包等；然後在找到解除合同的約定條款，據此解除或修改合同；但停工期間的損失一定的向建設方索賠。