合同法送朋友照相機案例

❶ 合同法案例分析題

1、叫要約邀請。
2、甲廠的答復，商場給甲廠的第二封信，乙廠的答復。因為該三者均符合要約的構成要件，因其向特定人發出且內容具體明確如包括具體的價格和數量。
3、合同不成立，甲廠不可徑直發貨，因為甲的信件屬於要約，合同的成立須有對方的承諾，而在《合同法》上沉默不視為承諾。故未收到答復合同不成立。
4、如果信由於郵局原因位能在30號到達，構成承諾的遲延，對於遲延的承諾，除非要約人即乙廠及時通知因逾期而不接受而構成新要約，否則乙廠沒有表示，視為接受承諾，合同成立。
5、丙廠承擔締約過失責任。因為《合同法》42條，惡意磋商，導致合同不成立的，應承擔締約過失責任。丙廠的行為構成惡意磋商。

❷ 依據《合同法》案例分析，很急！可加分！

1第七章第一百一十二條 當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，在履行義務回或者採取補答救措施後，對方還有其他損失的，應當賠償損失。
第一百二十二條 因當事人一方的違約行為，侵害對方人身、財產權益的，受損害方有權選擇依照本法要求其承擔違約責任或者依照其他法律要求其承擔侵權責任。
2他沒違法是違約
3你享有的權利是支付違約金，要求B公司賠償自己的實際的經濟損失，其他的看你心情了

❸ 《合同法》案例分析

案例一
1、甲公司和乙工廠之間的合同沒有成立。雙方採用合同書的形式訂立合同，按照合同法的規定，當事人採用合同書的形式訂立合同的，自雙方當事人簽字蓋章時合同成立。而甲公司並未在合同上蓋章，因此合同尚未成立。
2、甲公司承擔的是締約過失責任。由於甲公司的行為違反了誠實信用原則，導致合同未能訂立，造成了另一方當事人的損害，因此應當承擔締約過失責任。
3、乙工廠可以要求甲公司賠償1000萬元的損失。甲公司提出，乙工廠須先徵用土地培訓工人後甲公司方能在合同上蓋章，因此乙工廠出資1000萬徵用土地培訓工人所花費的費用就屬於訂立合同的費用，屬於因相信合同有效成立而遭受的損失，屬於締約過失責任的賠償范圍，有權要求甲公司賠償。
案例二
1、商店與張某的合同屬於可撤銷的合同。合同法規定，在訂立時顯失公平的合同，當事人一方有權請求撤銷。商店將相機以明顯低於市場價的價格賣給了張某，已經構成了顯失公平，屬於可撤銷的合同。
2、商店的訴訟請求可以成立。合同法規定，對於可撤銷的合同，當事人一方可以向法院請求變更或者撤銷。因此商店可以提出請求，如果是撤銷合同的話，雙方就應該返還原物和價款，也就是退貨；如果是變更的話，就是按照正常價格購買，要補足應付的價款。

❹ 合同法贈與和租賃合同案例

案例一

公司A為謀取利益，將蓋有公司公章的空白合同書出租給某鄉鎮企業。該鄉鎮企業利用該空白合同書，從公司B處購得鋼材若干噸。後該鄉鎮企業虧損，拖欠公司B貨款20萬元。公司B向公司A要求其償還20萬元債務。公司A拒絕，公司B起訴。

①該案如何處理？

②設該鄉鎮企業與公司A有隸屬關系，則該案如何處理？

案例二

1988年3月30日，某縣先鋒大隊與該村「豆腐大王」蔣剛簽訂承包合同，將只承包給本隊社員的隊屬春光豆製品廠交由蔣剛承包。合同規定：承包期限為1年，自1988年4月1日至1989年3月31日；蔣剛要向先鋒大隊交納承包利潤18000元，春光豆製品廠經營了一個半月時間，便交給他的一個外地親戚以他的名義在此經營管理；而蔣剛本人又在他處受聘。先鋒大隊發現此情況後，便向蔣剛提出解除合同。蔣剛表示反對，仍要求繼續進行承包。雙方經多次協商未成，先鋒大隊遂訴至法院，要解除與蔣剛所簽訂的承包合同，並要求蔣剛交納其承包期間承包利潤。

問：此案如何處理？

案例三

1994年7月，技術人員梁某與某民用化工廠簽訂了專利實施許可合同，梁某把自己所有的專利技術「兩用鞋刷」（專利號88201848）轉讓給民用化工廠在一定范圍內實施。合同規定：梁某負責提供該項專利技術的圖紙資料並進行技術指導；民用化工廠負責投資、生產設備、材料及產品銷售；化工廠向梁某支付技術轉讓費1500元，此外付技術指導費每月50元，至化工廠掌握該項技術為止；合同還約定技術保密期限等條款。

合同成立後，雙方開始按照合同約定履行自己的義務：梁某攜有關技術圖紙和技術資料到化工廠進行現場輔助和技術指導，化工廠安排了生產設備、原材料，並向梁某支付了技術轉讓費1500元。化工廠在聯系銷售過程中，遇一急需活乾的加工廠，便與這個廠簽訂了一項轉讓專利技術的合同，約定對方支付技術轉讓費6000元，另外按產品銷售額提成2%。

此後，化工廠因自己尚未掌握該專利技術而未能向加工廠按約及時轉讓，加工廠要求對方負違約責任，雙方爭執不休，被梁某知道，遂以化工廠未經專利權人許可擅自轉讓專利技術的事實，向法院起訴，要求法院依法判決；化工廠支付違約金1萬元；專利技術失密損失費2萬元；指導被告方工作期間的指導費100元。

問：此案如何處理？

案例四

1992年2月1日，某市物資局供銷公司與某縣王路居預制廠簽訂購銷鋼材合同。合同規定：某市物資局供銷公司供給某縣王路居預制廠10號鋼材450噸，每噸價格1200元，貨款總額540000元；交貨期限為1992年2月底，由某市物資局供銷公司代辦運輸，運費由某縣王路居預制廠負擔，貨到3日內付清全部貨款及運費。合同簽訂後，某市物資局供銷公司即積極組織貨源，於1992年2月28日，將貨物全部發往某縣王路居預制廠，某縣王路居預制廠收到貨物後，以所收鋼材質量不合格為由拒絕付款。某市物資局供銷公司曾先後多次派人與某縣王路居預制廠協商，但均未達成一致意見。某市物資局供銷公司也曾提出請有關部門對此鋼材進行質量鑒定，以明確責任。但是某縣王路居預制廠表示反對，並單方作主將鋼材全部退回某市物資局供銷公司，造成數量短少了3.50噸。無奈，某市物資局供銷公司投訴於當地人民法院，要求某縣王路居預制廠給付貨款，並償付逾期付款的滯納金。

受訴法院在審理期間，委託有關部門對某市物資局供銷公司所供鋼材進行了檢驗。檢驗結果為：某市物資局供銷公司供給某縣王路居預制廠的全部鋼材均為合格品。

經法院查明，某縣王路居預制廠在與某市物資局供銷公司簽訂合同後，又以略低於此合同價格與另一單位訂立了購銷同一種鋼材的合同，由於將貨款全部預付出去，故在收到某市物資局供銷公司發來的鋼材無力支付貨款的情況下，借口鋼材不合格，以此來拒絕給付貨款。

問：此案如何處理？

案例五

某公司授權公民王某代理尋找本公司產品的買主並代簽經濟合同，請指明其授權委託書有何不妥之處。

××公司委託代理證書

茲委託王××同志代理我公司簽訂經濟合同。

委託單位：××公司

（1）上面的委託證書有何缺陷？

（2）以下有關經濟合同代理的說法，正確的有（ ）。

A. 法人的代表人可視為代理人，簽訂經濟合同

B. 公司的子公司不經授權就可以作為A公司的代理人簽訂經濟合同

C. 代理人與第三人串通，損害被代理人利益的經濟合同無效

D. 代理人以自己的名義，在授權范圍內簽訂經濟合同有效

E. 代理人以被代理人名義與自己簽訂的合同無效

「合同法案例分析」版權歸作者所有；轉載請註明出處!

案例六

某供銷社與某建築公司簽訂了一份建築一棟6層營業、辦公兩用樓的工程承包合同。供銷社作為發包方，以大包干方式（即包工、包料）承包給建築公司。合同約定：開工時間為1993年5月10日，竣工時間為1993年12月20日。經雙方和質量部門驗收合格後交付使用。

問題：

①假設1993年11月25日工程竣工，但經雙方和質量部門檢驗，存在若干安全隱患與承包合同要求不符。供銷社提出，建築公司應該改建部分工程。建築公司認為，部分改建，耗工費時，不如少收部分報酬，供銷社不同意。就上述問題，請選擇正確選項：

A. 建築公司的要求是合理的，應該予以支持。

B. 工程質量不符合規定，供銷社有權要求限期無償修理或返工、改建，供銷社的要求是合法的。

C. 如果建築公司改建後，使工程交付期超過合同規定的竣工交付期，視為承包方違約，其應當償付逾期違約金。

②假如工程在1993年11月25日竣工後，由於供銷社急於開業未經驗收就提前使用工程，後發現了嚴重質量問題，質量責任由誰承擔？如後經查明，質量問題是由於某建材商店銷售的建材不合格所致，又經證明，建材質量不合格是由於建材生產企業的過錯導致的，請問，可以根據《產品質量法》追究建材生產者的責任嗎？

③根據《合同法》的規定，建設工程竣工驗收，以什麼為標准？

④由於供銷社沒按合同規定的時間提供圖紙，以致工程延期20天才竣工，而供銷社沒有按期提供圖紙又是由於某工程設計院的責任，則以下處理正確的有：

A. 建築公司對工程逾期不負責任

B. 供銷社應當償付建築公司因順延工期造成的停工、窩工的實際損失

C. 由於施工圖紙不及時交付是由於某設計院的責任，所以建築公司可以直接向某設計院索賠

D. 建築公司的停工、窩工損失先由供銷社賠償、然後由供銷社向設計院追償

案例七

某礦山機械廠與某鋼鐵公司簽訂了加工承攬合同。合同規定：由鋼鐵公司提供原料，機械廠為其加工燒成車50台。總價款250萬元。鋼鐵公司給付機械廠定金5萬元。鋼鐵公司提供加工圖紙，並要求機械廠保密。合同規定，由鋼鐵公司於1994年5月底自提貨物，驗收合格後就價款轉帳結算。

1994年5月，鋼鐵公司去機械廠提貨。檢驗後鋼鐵公司以20台燒成車與加工圖紙規格不符：另外30台質量低劣。因此，拒收貨並要求機械廠承擔違約責任。機械廠認為，與加工圖紙不符的20台是合理的技術誤差，另30台質量低是因為鋼鐵公司供料不合格。雙方為此發生了糾紛。

問題：
①鋼鐵公司與機械廠簽訂的是什麼合同？該類合同中還有什麼其他種類？

②雙方所簽合同中沒有質量和技術標准，雙方又各執一詞，怎麼處理？

③如果鋼鐵公司給付機械廠5萬元預付款，如果機械廠不履行合同怎麼處置？

④假如合同簽訂時，鋼鐵公司提出，加工的燒成車質量缺陷可能短期內難以發現，對這種情形，應相應在合同中加上什麼條款？

⑤在合同履行過程中，鋼鐵公司有無檢查權利？

A. 有 B. 沒有

⑥在本案中，在交貨時，承攬方提出定作物質量不合格是由於定作方供料不合格所致，是否合法為什麼？

⑦假設在合同履行時，機械廠發現定作方提供的圖紙有不合理之處，則應；

A. 停止工作，解除合同

B. 承攬方應及時通知定作方，並規定時間，讓其提出修改意見

C. 不必通知定作方，對原圖紙作合理修改即可

D. 定作方未在規定時間內答復承攬方，承攬方有權停止工作，並通知對方，因此造成的損失，由定作方賠償

⑧假如1994年3月由於機械廠所在地後面的山體崩落，巨石砸壞了已製成的20台燒成車，該損失由誰來承擔？

⑨假如機械廠延期交貨，該損失由誰承擔？

案例九

王某系某部委轉崗幹部，某日在朋友聚會上，恰遇新春商貿公司總經理潘某，王某告訴潘某，他有諸多關系，可以給潘某提供生意上的方便，助其訂立合同，但須給予一定的好處。潘某當即應允，又對王某說，如其願意，可提供一批商貿公司的商品，王某可以自己名義以不低於公司指定價格出賣，公司支付報酬。王某見有利可圖，也爽快答應了。現問：

1. 王某和潘某及其公司間是否有合同關系？說明理由。

2. 若王某以幫助潘某公司訂立合同為名，向潘某公司提供虛假情況，損害其利益的，應承擔哪些法律責任？

3. 若王某接受潘某的商品後，以低於公司指定價格出賣，王某並外補償差額，該買賣對潘某公司是否發生效力？

❺ 物權法案例題~請高手解答謝謝！！！

有對外效力，因為某已為實際佔有來公示自己是該物所有著，他人也根據該外觀相信。
丙的要分情況討論，如果是善意取得，那麼享有該物所有權，如果是惡意那麼則無法取得。該甲實際是無權處分人，該買賣合同則屬於效力待定，需要有權人的追認，但是可以被善意取得打斷。
丁沒有義務反還，因為他支付合理對價和通過合法方式取得的
公示原則

❻ 關於合同法的幾個案例

你好，合同行為屬於民事行為的一種。就合同行為而言，一個有效的合同必須：1、締約當事人具內備相應容的民事行為能力。2當事人就合同主要條款達成合意。3、按法律規定需要具備相關形式要件的，符合形式要件。而根據我國法律，未成年人屬於限制民事行為能力人，只能從事與其行為能力相適應的民事活動，顯然買昂貴的戒指屬於大宗交易，超出了其民事行為能力范圍。故該合同因締約當事人欠缺相應行為能力而屬於效力待定的合同，需由其法定代理人（監護人）追認，合同方為有效，拒絕追認的，合同無效。

❼ 求4個法律案例, 還有案例分析, 心得。

例1：王xx,王妻李x,女兒王x ，一次地震中，王xx失蹤，妻李x按法定程序宣告王xx死亡，之後李x自行處理財產，並把女兒王x送與鄰居，自己改嫁。一年後，王xx回來，要求與李x復婚，要回女兒和財產。問，王xx的要求能否實現？

答案：

王某要求要回女兒和財產能夠實現，但要求與李某復婚不能夠實現。

理由：根據《婚姻法》第三十二條之規定：一方被宣告失蹤，另一方提出離婚訴訟的，應准予離婚。本案中李某已按法定程序宣告其死亡，符合本條規定。

根據《民法通則》第二十四條 被宣告死亡的人重新出現或者確知他沒有死亡，經本人或者利害關系人申請，人民法院應當撤銷對他的死亡宣告。本案中王某可以向法院申請撤銷死亡宣告，然後要回自己的女兒。

第二十五條之規定， 被撤銷死亡宣告的人有權請求返還財產。依照繼承法取得他的財產的公民或者組織，應當返還原物；原物不存在的，給予適當補償。所以王某可以依法要求李某返還財產或者進行補償。

例2：李某年滿17周歲，是某廠的臨時工，月收入800元。一天，李某未徵得家長的同意，把價值2000多元的數碼照相機送給好朋友程某。之後不久，李某因患精神分裂症，被宣告為無行為能力的人，其父母據此訴訟至法院，要求法院確認李某與程某的饋贈照相機的行為無效。
該饋贈行為是否有效？為什麼？
法院應如何處理本案？

答案：法院不應支持李某父親的訴訟請求。根據《中華人民共和國民法通則》第十一條的規定：16周歲以上不滿18周歲的公民，以自己的勞動收入作為主要生活來源的，視為完全民事行為能力人。本案中，在實施影碟機買賣行為時，李某已滿17周歲，並且以自己的勞動收入作為主要生活來源，因此，應視為完全民事行為能力人，可以依法獨立實施民事法律行為，無須徵得其父母同意。故李、於二人的影碟機買賣合同是依法成立的有效合同。至於李某患精神分裂症，成為無民事行為能力人是發生在買賣合同訂立之後，不影響該合同的效力。所以，李某父親的訴訟請求不應得到法院的支持。

例3：賀小紅系兒童影星，年滿9周歲，片酬頗豐。其父賀大明的親弟賀二白，家居山區，生活較為困難。賀大明將賀小紅的片酬3000元以賀小紅的名義贈與賀二白。
因此這一民事行為是否有效，為什麼？

答案：這一民事行為無效。民法通則規定，監護人除為被監護人的利益外，不得處理被監護人的財產。

例4：2006年1月某日，本市田林路好又多超市內，姜女士正在采購速凍水餃。因多拿了幾個塑料袋，姜女士與速凍櫃台女營業員小張發生爭執並動手，後被勸開。姜女士繼續購物，並至收銀台付款。不料。小張突然沖上前來對姜女士動手，後姜女士被送至醫院，診斷為右鎖骨骨折。

要求：

1． 如果姜女士提起訴訟，可以要求的賠償項目包括那些？

項目名稱解釋以及依據並初步確定各項的賠償金額

2． 姜女士需要狀告的對象是誰？商場還是小張？理由

3． 請介紹合同糾紛與侵權糾紛的聯系與區別

分析本案所涉及的是哪種糾紛，理由

答案：

1、醫療費用，相關交通住院伙食費用，營養費，護理費，誤工費，如果有殘疾的要根據傷殘等級賠償傷 殘費，殘疾輔助器具費。

2、如果按照侵權來告，可以列商場為被告，營業員的侵權行為是在履行職務過程中作出的。商場應當承擔職務侵權責任。

3、本案可以認為是兩者的競合。是明顯的侵權，也是在消費合同過程中的合同糾紛，商場沒有履行保障消費者在消費過程中的安全之義務。

實踐當中，一般都將單位和個人都起訴在內。並且現在法院也通常會判商場和營業員共同承擔責任。

最近有一個很類似的案例，共享一下：

「北京公交售票員掐死少女案」告一段落：法院判定公交車上司乘人員均負有責任，與公交公司共同賠償死者家屬55萬余元。此前，肇事售票員已被判處死緩，死者家屬提出337萬余元的賠償要求。
本報訊 （記者 傅沙沙）曾引起廣泛關注的「公交售票員掐死少女案」的民事索賠部分近日有了結果——海淀法院認定，726公交車的司機韓某與另一售票員吳某對小晏的死也負有一定責任，故判決北京巴士股份有限公司與售票員朱玉琴共同賠償死者小晏的父母55萬余元，其中包括精神損失費10萬元。

2005年10月，13歲的小晏與父母到新街口買衣服，隨後搭乘726路公交車回家。 途中，她因票務糾紛與售票員朱玉琴發生爭執，被朱玉琴掐住脖子昏死過去。去年5月，肇事售票員朱玉琴因犯故意傷害罪，被市一中院判處死刑，緩期2年執行。半年後，小晏父母向北京巴士股份有限公司及事發車上該公司3名司乘索賠損失337萬余元。

小晏母親說，女兒與朱玉琴發生沖突後，司機韓某立刻停車，但並未制止朱的暴行，反而上前推搡小晏。小晏暈倒後口吐白沫，盡管老兩口苦苦哀求司機與售票員送女兒去醫院，但遭拒絕，司機還稱要拉他們去總站罰款。當他們在其他乘客幫助下打車將女兒送到醫院時，已錯過最佳救治時機，小晏經搶救無效死亡。

庭審中，一名來自遼寧的證人證實了小晏母親的說法，並稱司機韓某當時還在車上拉偏架，對小晏實施了人身侵害。二人的律師也當庭向小晏父母道歉，表示兩名司乘人員才工作一年，對意外的預見和處理經驗不足。

法院審理後認為，朱玉琴直接實施侵害行為致小晏死亡，車上其他的司售人員未能及時制止，還拒不協助將小晏送往醫院救治，對小晏形成了共同侵權，由於二人當時舉動屬職務行為，故巴士公司應承擔相應責任。

❽ 一道民法案例分析題，求高手回答！ 要求先答處理方式，再答法律依據和邏輯原理。

你好：
個人理解：
1、甲乙之間成立可撤銷借用合同法律關系。乙將相機無權處分給善意第三人丙，丙依據善意取得制度而取得該相機所有權。甲既可以按照合同要求乙承擔違約責任，也可以撤銷合同，要求乙返還財產、賠償損失。
2、乙「給我吧」的意思表示為要約，甲「先拿去用吧」的意思表示，根據合同法30——承諾的內容應當與要約的內容一致。受要約人對要約的內容作出實質性變更的，為新要約。因此甲向乙作出了借用合同的要約意思表示。但是，在民法學上，根據乙後來所說「你不是送給我了？」可以表明後來乙對甲的意思表示發生了誤解（受領人錯誤），乙由此誤解以行為（將相機帶走）作出的意思表示屬於表示內容錯誤，由於我國民法通則未採用「錯誤」的民法術語，學說認為民通意見71所謂的「重大誤解」即為傳統民法上的錯誤，因此，該合同屬於重大誤解的可撤銷合同。
3、乙根據該借用合同是佔有委託人，其無權處分行為根據物權法106條構成善意取得，丙依法取得相機所有權。
4、甲可以依據與乙之間的借用合同，要求乙承擔違約責任。另外，甲也可以依據合同法58——合同無效或者被撤銷後，因該合同取得的財產，應當予以返還；不能返還或者沒有必要返還的，應當折價補償。有過錯的一方應當賠償對方因此所受到的損失，雙方都有過錯的，應當各自承擔相應的責任。 之規定，撤銷合同，要求乙折價補償和賠償損失。

❾ 急需5個案例帶有分析[要有事件內容，採取的法律手段，法律結果]

例1：王xx,王妻李x,女兒王x ，一次地震中，王xx失蹤，妻李x按法定程序宣告王xx死亡，之後李x自行處理財產，並把女兒王x送與鄰居，自己改嫁。一年後，王xx回來，要求與李x復婚，要回女兒和財產。問，王xx的要求能否實現？ 答案： 王某要求要回女兒和財產能夠實現，但要求與李某復婚不能夠實現。 理由：根據《婚姻法》第三十二條之規定：一方被宣告失蹤，另一方提出離婚訴訟的，應准予離婚。本案中李某已按法定程序宣告其死亡，符合本條規定。 根據《民法通則》第二十四條 被宣告死亡的人重新出現或者確知他沒有死亡，經本人或者利害關系人申請，人民法院應當撤銷對他的死亡宣告。本案中王某可以向法院申請撤銷死亡宣告，然後要回自己的女兒。 第二十五條之規定， 被撤銷死亡宣告的人有權請求返還財產。依照繼承法取得他的財產的公民或者組織，應當返還原物；原物不存在的，給予適當補償。所以王某可以依法要求李某返還財產或者進行補償。 例2：李某年滿17周歲，是某廠的臨時工，月收入800元。一天，李某未徵得家長的同意，把價值2000多元的數碼照相機送給好朋友程某。之後不久，李某因患精神分裂症，被宣告為無行為能力的人，其父母據此訴訟至法院，要求法院確認李某與程某的饋贈照相機的行為無效。 該饋贈行為是否有效？為什麼？ 法院應如何處理本案？ 答案：法院不應支持李某父親的訴訟請求。根據《中華人民共和國民法通則》第十一條的規定：16周歲以上不滿18周歲的公民，以自己的勞動收入作為主要生活來源的，視為完全民事行為能力人。本案中，在實施影碟機買賣行為時，李某已滿17周歲，並且以自己的勞動收入作為主要生活來源，因此，應視為完全民事行為能力人，可以依法獨立實施民事法律行為，無須徵得其父母同意。故李、於二人的影碟機買賣合同是依法成立的有效合同。至於李某患精神分裂症，成為無民事行為能力人是發生在買賣合同訂立之後，不影響該合同的效力。所以，李某父親的訴訟請求不應得到法院的支持。 例3：賀小紅系兒童影星，年滿9周歲，片酬頗豐。其父賀大明的親弟賀二白，家居山區，生活較為困難。賀大明將賀小紅的片酬3000元以賀小紅的名義贈與賀二白。 因此這一民事行為是否有效，為什麼？ 答案：這一民事行為無效。民法通則規定，監護人除為被監護人的利益外，不得處理被監護人的財產。 例4：2006年1月某日，本市田林路好又多超市內，姜女士正在采購速凍水餃。因多拿了幾個塑料袋，姜女士與速凍櫃台女營業員小張發生爭執並動手，後被勸開。姜女士繼續購物，並至收銀台付款。不料。小張突然沖上前來對姜女士動手，後姜女士被送至醫院，診斷為右鎖骨骨折。 要求： 1． 如果姜女士提起訴訟，可以要求的賠償項目包括那些？ 項目名稱解釋以及依據並初步確定各項的賠償金額 2． 姜女士需要狀告的對象是誰？商場還是小張？理由 3． 請介紹合同糾紛與侵權糾紛的聯系與區別 分析本案所涉及的是哪種糾紛，理由 答案： 1、醫療費用，相關交通住院伙食費用，營養費，護理費，誤工費，如果有殘疾的要根據傷殘等級賠償傷 殘費，殘疾輔助器具費。 2、如果按照侵權來告，可以列商場為被告，營業員的侵權行為是在履行職務過程中作出的。商場應當承擔職務侵權責任。 3、本案可以認為是兩者的競合。是明顯的侵權，也是在消費合同過程中的合同糾紛，商場沒有履行保障消費者在消費過程中的安全之義務。 實踐當中，一般都將單位和個人都起訴在內。並且現在法院也通常會判商場和營業員共同承擔責任。 1、甲的丈夫乙是嚴重的精神病患者，已失去行為能力。甲為了給乙治病以及維持生計，未徵得乙的同意將家中共有的一些財物變賣。請問甲這樣做是否違反法律規定？ 答案： 不違反法律規定。甲是乙的第一法定監護人，為被監護人的利益處置其財產，法律允許。 2． 村民孟某是個單身，1992年到南方某地打工，臨行前，將自己所有的五間房屋委託同村任某代為看管。孟某自離家後，持續6年杳無音信。1998年孟某帶著妻兒從南方回來後，看到任某已將自己五間房屋中的兩間拆毀，將一間出租，其餘兩間由任某的大兒子居住，且拒絕搬出。 請問村民孟某應該如何保護自己的財產所有權？ 答案： 向人民法院起訴，要求其恢復原狀，返還房屋。當然，孟某需要支付相應的管理費用。 3.李勇系在校學生，16周歲時曾作為姚剛（成年人且精神正常）的委託代理人與某商場簽訂過一份買賣照相機的合同。李勇17周歲零11個月時曾與陳瑞簽訂過一份買賣合同，內容是李勇用5000元購買陳瑞所有的一套音響，李勇的父母對此未作任何錶示。問： （1）代理行為是否有效？為什麼？ （2）李勇與商場簽訂的買賣合同是否有效？為什麼 答案： （1）代理行為無效。我國民法通則規定，十六周歲以上不滿十八周歲的公民，以自己的勞動收入為主要生活來源的，視為完全民事行為能力人。而李勇在16歲時仍為學生，不是以自己的勞動收為主要生活來源的人，故仍為限制民事行為能力人，其行為無效。但如果其委託人追認有效的話，則代理行為有效。 （2） 如果此時李勇以自己的勞動收入為主要生活來源的，則買賣合同有效；如果仍為學生，則買賣合同無效。但如果其父母追認有效，則買賣合同有效。

❿ 法律基礎案例分析5〔急〕

某股份公司在滬市交易所臨近收盤時通過4個A字頭的個人帳戶進行專連續交易，而不轉讓屬證券所有權的方式虛假買賣，以抬高本公司股票的價格，致使該公司股票當日收盤價比前日上漲102％．此後1個月中該公司證券部先後動用資金近2000萬元，買人本公司股票12萬股。後來，該公司證券部將上述股票及此前所存股票全數拋出，共獲利587．97萬元。
請問：該公司的行為有法律依據嗎?為什麼?
【參考答案】:
該公司的行為屬操縱市場行為，構成操縱證券交易價格罪。以獲取利益或減少損失為目的，利用其資金、信息等優勢操縱市場，影響證券市場價格，製造證券市場假象，誘導或致使投資者在不了解事實真相的情況下作出證券投資決定，擾亂證券市場秩序的行為稱作操縱市場價格。