合同法第二百六十一條

Ⅰ 中華人民共和國合同法釋義：第二百六十二條

第二百六十二條 承攬人交付的工作成果不符合質量要求的，定作人可以要求承攬人承擔修理、重作、減少報酬、賠償損失等違約責任。

【釋義】本條是關於承攬人因工作成果質量不符合約定所承擔違約責任的規定。

承攬合同中，承攬人的主要義務之一就是遵守合同約定和定作人的要求，按質按量地完成工作成果，也就是說，承攬人應當保證其完成的工作成果符合合同約定，在質量上要達到合同約定的標准。承攬人所交付的工作成果不符合質量標準的，承攬人應當對工作成果負瑕疵擔保責任，定作人有權要求承攬人承擔違約責任。

根據本條規定以及本章的有關規定，承攬人承擔瑕疵擔保責任，應具備兩個條件：

一是承攬人交付的工作成果不符合質量要求。承攬合同中當事人約定了質量標准和要求的，承攬人交付的工作成果質量不符合該約定的，即可認定工作成果不符合質量要求。如果當事人未約定質量標准或者約定不明確的，則工作成果應當符合根據合同條款或者交易習慣所確定的質量標准，不符合的，則可認定工作成果不符合質量要求。如果合同條款或者交易習慣難以確定質量標準的，工作成果應當具備其通常使用效用，如果不具備，則可認定工作成果不符合質量要求。

工作成果不符合質量要求的原因可以有多方面，如承攬人偷工減料，以次充好，不按照合同約定的技術要求、技術條件、圖紙進行工作，違反國家法律規定的技術工作規程進行工作等等。也可能是材料瑕疵的原因，如由承攬人提供材料的情況下，承攬人故意隱瞞瑕疵；定作人提供的材料不符合約定的情況下，承攬人未檢驗或者檢驗後未通知定作人調換。也可能是定作人提供的圖紙、技術要求不合理，承攬人發現後，未通知定作人更改。由於承攬合同中，按照約定完成工作並交付工作成果是承攬人的法定義務，承攬人也就有義務為工作成果的品質負責，保證工作成果的質量符合要求，否則承攬人就應當承擔違約責任。

二是定作人在合理的期限內提出質量異議。承攬人交付工作成果後，定作人應當及時進行驗收，檢驗工作成果是否符合質量要求。經驗收發現工作成果不符合約定的，定作人應當在約定的期限內通知承攬人。如果當事人未約定異議期限的，定作人應當在收到工作成果後的合理期間內將工作成果不符合質量要求的情況及時通知承攬人。定作人未及時檢驗，或者在檢驗發現問題後怠於通知，或者在收到工作成果之日起兩年內未通知承攬人的，視為工作成果的數量或者質量符合要求，即使事實上工作成果不符合質量要求，承攬人也不承擔違約責任。

承攬人提供的工作成果不符合質量要求的，定作人在合理期限內提出質量異議的，定作人則有權要求承攬人承擔違約責任。違約責任主要包括：（一）修理。工作成果有輕微瑕疵的，定作人可以要求承攬人進行修整、修補，使工作成果符合質量標准。因修理造成工作成果遲延交付的，承攬人仍應承擔逾期交付的違約責任。（二）重作。工作成果有嚴重瑕疵的，定作人可以拒收，要求承攬人返工重新製作或者調換。因重作造成工作成果遲延交付的，承攬人仍應承擔逾期交付的違約責任。（三）減少報酬。工作成果有瑕疵，而定作人同意利用的，可以按質論價，相應地減少所應付的報酬。（四）賠償損失。由於工作成果不符合質量標准，型嫌給定作人造成人身傷害或者財產上損害的，定作人有權要求承攬人賠償因此造成的損失。除上述四個主要違約責任外，定作人可以根據合同約定要求承攬人承擔其他的違信租鏈約責任。如合同滑孫中約定的違約金，承攬人應當支付違約金。承攬人按約向定作人支付定金的，工作成果不符合質量標準的，定作人有權不返還定金。定作人向承攬人支付定金的，工作成果不符合質量標準的，定作人有權要求承攬人雙倍返還所付的定金。

Ⅱ 《合同法》分則第二百五十八條的規定

《合同法》第二百五十八條 定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。
【釋義】本條規定了定作人中途變更工作要求的法律責任。
承攬工作的性質是承攬人按照定作人的要求進行工作，提供符合定作人特殊需要的工作成果。定作人對承攬工作的要求通過提供圖紙、技術要求或者通過對承攬工作數量、質量的特別約定，在合同中體現自己對承攬工作的要求。承攬人只有嚴格按照合同約定工作要求完成工作，才能滿足定作人訂立合同的目的。如果定作人在承攬人工作期間認為按照原先的要求，不能滿足自己的需要，定作人是可以中途變更承攬工作的要求。這也是承攬工作的性質決定的，承攬工作的目的就是滿足定作人的特殊需要，如果承攬工作的成果不能滿足定作人的需要，承攬合同就不會實現定作人訂立合同時所期望的利益，因此，定作人可以根據自己的需要，隨時變更對合同的要求。這里的變更與一般合同的變更不同，一般情況下，合同的變更需經當事人雙方協商一致，一方提出變更要求，如果對方不同意，則不發生變更，當事人仍然按照原合同履行。在承攬合同中，承攬人應當按照定作人的要求進行工作，如果定作人中途變更對承攬工作要求的，如修改設計圖紙，提出新的質量要求等，承攬人應當按照定作人的新要求工作。承攬人認為定作人提出的新要求不合理的，應當及時通知定作人，定作人接到通知後，應當及時答復承攬人並提出修改意見。定作人不予修改的，承攬人不應當按照原要求履行，否則會導致損失的擴大，在此情況下，承攬人可以解除合同。
根據本條規定，定作人可以中途變更承攬工作要求，但根據公平原則，定作人中途變更對承攬工作要求，造成承攬人損失的，應當賠償承攬人的損失。承攬人按照原要求完成部分工作的，定作人應當支付該部分工作的報酬。由承攬人提供材料的，定作人應當支付完成該部分工作所耗費的材料的價款和保管費。按照新要求，需增加材料的，由定作人負擔費用。新要求使原承攬工作質量、難度提高的，定作人應當相應增加報酬。因定作人中途變更合同，使工期順延，因此造成承攬人誤工損失的，由定作人賠償損失。

Ⅲ 商家言而無信，多次爽約，逾期交貨，該賠償多少

1、與樓上李律師有不同意見：樓主是定做櫃子、而不是購買，所以應是承攬合同、而非買賣合同。

2、如果您的80%是定金：確實高於法律的規定；但如果約定是預付款，沒什麼問題。

3、商家接受寫定做業務後，多次違約逾期交付、而且所交付櫃子不符合約定質量的（約定質量的標准應由您提供證據）：您有權解除定做合同，將全部櫃子退回，並要求對方返還您的預付款（到底收條或合同中註明的是定金還是預付款，您要看清楚，因為兩種情況處理可能有差異，如果是定金，不超過主合同標的額20%的部分您可以要求雙倍返還、超過部分可以要求返還；如果是預付款，您只能要求返還）、賠償因為對方遲延履行而給您造成的損失。

4、「這樣的情況，我改如何索賠，賠償金為多少？1.推遲交貨的金額 」：

（1）索賠方式：協商，協商不成時起訴到法院。
（2）至於賠償金：預付款應當返還給您；遲延交貨的而給您造成的損失應當賠償：如果約定違約金賠償違約金，沒有約定違約金賠償實際損失，包括您去定做和以後交涉的路費、食宿費、誤工費等。
（3）質量問題的賠償比例？您還想要那些東西？如果還要想，質量問題如何賠償就不好說了，需要將櫃子交質監局鑒定後再處理，如果不想再要這東西可以退回，這就不存在因為質量問題的賠償了。

5、關於你的「精神很受影響」：這是合同違約問題，只可以要求實際損失賠償，不支持精神損害賠償。

6、「請介紹下相關法律」：
（1）《合同法》第二百五十一條 ：承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報酬的合同。
承攬包括加工、定作、修理、復制、測試、檢驗等工作。
（2）第二百五十五條 ：承攬人提供材料的，承攬人應當按照約定選用材料，並接受定作人檢驗。
（3）第二百六十條 ：承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗。定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

（4）第二百六十一條： 承攬人完成工作的，應當向定作人交付工作成果，並提交必要的技術資料和有關質量證明。定作人應當驗收該工作成果。

（5）第二百六十二條 ：承攬人交付的工作成果不符合質量要求的，定作人可以要求承攬人承擔修理、重作、減少報酬、賠償損失等違約責任。

（6）第一百零七條 ：當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續履行、採取補救措施或者賠償損失等違約責任。

（7）第一百一十一條： 質量不符合約定的，應當按照當事人的約定承擔違約責任。對違約責任沒有約定或者約定不明確，依照本法第六十一條的規定仍不能確定的，受損害方根據標的的性質以及損失的大小，可以合理選擇要求對方承擔修理、更換、重作、退貨、減少價款或者報酬等違約責任。
（8）第一百一十二條 ：當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，在履行義務或者採取補救措施後，對方還有其他損失的，應當賠償損失。
（9）第一百一十三條 ：當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定，給對方造成損失的，損失賠償額應當相當於因違約所造成的損失，包括合同履行後可以獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時預見到或者應當預見到的因違反合同可能造成的損失。
經營者對消費者提供商品或者服務有欺詐行為的，依照《中華人民共和國消費者權益保護法》的規定承擔損害賠償責任。