合同法工期逾期罰款上限

⑴ 承攬方因沒有按時間，工期推遲造成損失怎麼賠償

工期延誤是指工程建設的實際進度落後於計劃進度。因承包人導致的工期延誤，承包人應當支付工期延誤的違約金或者賠償損失；因發包人導致的工期延誤，應當順延工期，補償承包人停工、窩工的損失。但是，不是所有工期延誤的情況下，承包人都可以提出工期順延和費用索賠。按照形成工期延誤的原因，工期延誤可分為以下六種情況：1、甲方原因；2、甲方風險；3、工期變更；4、自然風險；5、第三方風險；6乙方原因。其中前五種情況的工期延誤承包人可以請求順延工期，前三種情況承包人可以獲得費用索賠，只有第一種情況，承包人可以獲得利潤索賠。
法律依據：
《中華人民共和國合同法》第一百零七條：當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續履行、採取補救措施或者賠償損失等違約責任。
《中華人民共和國合同法》第一百一十三條：當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定，給對方造成損失的，損失賠償額應當相當於因違約所造成的損失，包括合同履行後可以獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時預見到或者應當預見到的因違反合同可能造成的損失。
《中華人民共和國合同法》第二百八十三條：發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的，承包人可以順延工程日期，並有權要求賠償停工、窩工等損失。
《中華人民共和國合同法》第二百八十四：條因發包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發包人應當採取措施彌補或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設備調遷、材料和構件積壓等損失和實際費用。

⑵ 在建築工程中，招標文件和合同中都涉及到約定工期延誤違約金。請問單日賠償金額和最高賠償限額是多少

法律對金額沒有明確約定，對認定合同違約金是否過高進行了約定。

根據《中華人民共和國合同法》第一百一十三條的規定

當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定，給對方造成損失的，損失賠償額應當相當於因違約所造成的損失，包括合同履行後可以獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時預見到或者應當預見到的因違反合同可能造成的損失。

當事人可以約定一方違約時應當根據違約情況向對方支付一定數額的違約金，也可以約定因違約產生的損失賠償額的計算方法。

約定的違約金低於造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以增加；約定的違約金過分高於造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以適當減少。

(2)合同法工期逾期罰款上限擴展閱讀：

《最高人民法院關於合同法解釋（二）理解與適用》相關規定

當事人主張約定的違約金過高請求予以適當減少的，人民法院應當以實際損失為基礎，兼顧合同的履行情況、當事人的過錯程度以及預期利益等綜合因素，根據公平原則和誠實信用原則予以衡量，並作出裁決。

當事人約定的違約金超過造成損失的百分之三十的，一般可以認定為合同法第一百一十四條第二款規定的「過分高於造成的損失」。

⑶ 關於合同工期滿不繼續工作的問題

勞動合同到6月30日就到期了，那麼7月沒有續簽合同是什麼原因，是單位沒有提出續簽，還是單位提出了你不同意續簽，如果單位提出了，並且條件不低於原合同，那麼是沒有經濟補償金的，否則就有。7月沒有簽訂勞動合同，但是勞動關系還是存在的，這時候你要離開，恐怕辭職報告還是要寫的，這種情況沒有經濟補償金。《勞動合同法》第46條第5款關於這種情況經濟補償金的規定如下：除用人單位維持或者提高勞動合同約定條件續訂勞動合同，勞動者不同意續訂的情形外，依照本法第四十四條第一項規定終止固定期限勞動合同的。

⑷ 工期延誤的罰款有沒有上限

首先，要確定合理工期，應當以城鄉建設環境保護部《建築安裝工程工期定額回》為依據。在工答期定額中未列項的工程，其工期由建設單位和工程承包單位協商確定，報當地城鄉建設主管部門審批。合理工期確定後列入合同條款，雙方必須按基本建設程序和施工程序辦事，通過科學管理，在保證質量、安全的前提下，並考慮企業的承受能力，制訂施工措施，實現縮短工期，提前竣工。

每提前（或拖延）一天竣工的獎（罰）金額，可根據工程施工的易難程度，按工程預算造價的萬分之二至萬分之四計取。實行提前竣工獎的工程，獎勵金額的比數由當地建委商建行確定。獎金和罰款額的比例要對等，但總額不得超過工程預算造價的百分之三。獎金和罰款採取分段提取辦法，工程基礎部分佔獎金或罰款總額的百分之二十；結構部分佔百分之三十；裝修部分佔百分之五十，在工程竣工檢查驗收合格後一次結算付清。
實行提前竣工獎的工程，其實際施工工期比合同規定竣工工期提前的，由建設單位從因提前竣工所獲得的經濟收益或節約的投資中向工程承包單位支付獎金；因工程承包單位的責任，致使工期拖延的，由工程承包單位從自有資金中向建設單位交納罰款。罰款不得計入工程成本。

⑸ 建築工程合同法:甲方沒有按時支付進度款乙方怎麼辦

《中華人民共和國合同法》第二百八十六條規定，發包人未按照約定支付價款的，承包人可以催告發包人在合理期限內支付價款。

發包人逾期不支付的，除按照建設工程的性質不宜折價、拍賣的以外，承包人可以與發包人協議將該工程折價，也可以申請人民法院將該工程依法拍賣。建設工程的價款就該工程折價或者拍賣的價款優先受償。

因此，甲方沒有按時支付進度款乙方，乙方應及時向甲方發出要求付款的通知，甲方收到乙方通知後仍不按要求付款，可與乙方協商簽訂延期付款協議，經乙方同意後延期支付。協議應明確延期支付的時間和從付款申請生效後按同期銀行貸款利率計算應付款的利息。

(5)合同法工期逾期罰款上限擴展閱讀：

工程合同是有履行順序的，《中華人民共和國合同法》的二百六十九條規定，建設工程合同是承包人進行工程建設，發包人支付價款的合同。

因此，承包人應先履行施工義務，發包人應後履行付款義務。但是在形象進度款方面，當承包人完成了一個階段形象進度，發包人應當支付相應形象階段的進度款。如果發包人未支付的是進度款，則承包人就享有抗辯權，可以不履行繼續施工的義務。

《建設施工合同示範文本》第二十六條第四款約定，發包人不按合同約定支付工程進度款，雙方又未達成延期付款協議的，承包人可以停止施工，由發包人承擔違約責任。

如果承包人用書面方式通知了發包人，發包人仍不履行，就有權行使抗辯權，有權按照合同約定中止履行，並可以進一步解除合同。

因此，乙方如果依約行使抗辯權，就不應當承擔違約責任。如果甲方反訴一方工期延誤，因為甲方未按期支付進度款導致乙方停工，則乙方沒有工期延誤問題，工期依法可以順延。

發包人在訴訟期間已經支付了全部工程款，只能說明發包人對自己的過錯採取了補救措施，但不能因此免除之前的違約責任。

⑹ 在建築工程中，招標文件和合同中都涉及到約定工期延誤違約金。單日賠償金額和最高賠償限額是多少

在建築工程中，招標文件和合同中都涉及到約定工期延誤違約金。單日賠償金額一般都按合同規定來執行，至於最高賠償限額，一般合同中都不會寫。如果法院執行的時候，最高賠償限額都不會超過30%。

⑺ 強行要求工期扣進度款合法嗎

尊重契約精神，尊重勞動者的合法權益，一切以合同約定為准；合同沒有約定的，可以協議補充，或依市場慣例或通行做法；要求加班的，不得違反勞動法的相關規定。違反合同約定，強行要求工程進度，且隨意扣留工程款的行為，涉嫌違法，可以向當地勞動監察大隊投訴；或申請勞動爭議仲裁。

一、《合同法》

1、第六十一條合同生效後，當事人就質量、價款或者報酬、履行地點等內容沒有約定或者約定不明確的，可以協議補充；不能達成補充協議的，按照合同有關條款或者交易習慣確定。

2、第六十二條當事人就有關合同內容約定不明確，依照本法第六十一條的規定仍不能確定的，適用下列規定：

(一)質量要求不明確的，按照國家標准、行業標准履行；沒有國家標准、行業標準的，按照通常標准或者符合合同目的的特定標准履行。

(二)價款或者報酬不明確的，按照訂立合同時履行地的市場價格履行；依法應當執行政府定價或者政府指導價的，按照規定履行。

(三)履行地點不明確，給付貨幣的，在接受貨幣一方所在地履行；交付不動產的，在不動產所在地履行；其他標的，在履行義務一方所在地履行。

(四)履行期限不明確的，債務人可以隨時履行，債權人也可以隨時要求履行，但應當給對方必要的准備時間。

(五)履行方式不明確的，按照有利於實現合同目的的方式履行。

(六)履行費用的負擔不明確的，由履行義務一方負擔。

二、《勞動法》第四十四條

有下列情形之一的，用人單位應當按照下列標准支付高於勞動者正常工作時間工資的工資報酬：

(一) 安排勞動者延長時間的，支付不低於工資的百分之一百五十的工資報酬;

(二) 休息日安排勞動者工作又不能安排補休的，支付不低於工資的百分之二百的工資報酬;

(三) 法定休假日安排勞動者工作的，支付不低於工資的百分之三百的工資報酬。

⑻ 裝修工期嚴重超過合同約定時間，應該怎麼辦

裝修工期嚴抄重超過合同約定時襲間，可以要求對方按照合同上規定的違約條款來進行賠付。

根據《中華人民共和國合同法》第一百零七條當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續履行、採取補救措施或者賠償損失等違約責任。

第一百一十條當事人一方不履行非金錢債務或者履行非金錢債務不符合約定的，對方可以要求履行，但有下列情形之一的除外：

（一）法律上或者事實上不能履行；

（二）債務的標的不適於強制履行或者履行費用過高；

（三）債權人在合理期限內未要求履行。

(8)合同法工期逾期罰款上限擴展閱讀：

《中華人民共和國合同法》第一百一十四條當事人可以約定一方違約時應當根據違約情況向對方支付一定數額的違約金，也可以約定因違約產生的損失賠償額的計算方法。

約定的違約金低於造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以增加；約定的違約金過分高於造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以適當減少。當事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金後，還應當履行債務。

⑼ 合同法中關於甲方原因導致工期延遲不能支付乙方貨款的要求

甲方原因造成工期延誤的，除按照雙方合同約定可以要求支付貨款外，還可以就工專期延遲給乙方造成屬的損失進行索賠，索賠內容首先要基於雙方簽訂的協議約定來進行，不同的工程，使用的設備不同、參與的人員不同，造成的經濟損失也會不同，大致內容如下：
一、停工機械台班租賃費。
二、人工費
1、勞工工資。
2、現場管理人員費用。
三、 場地租賃費
四、由於甲方誤工造成的其他經濟損失。
合同法關於違約責任的規定：
第一百一十二條當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，在履行義務或者採取補救措施後，對方還有其他損失的，應當賠償損失。

⑽ 裝修合同裡面寫明工期延誤上限一個月賠償，這個條款有效嗎

一、合同有效。
判斷合同是否有效，是按照《中國人民共和國合同法》第五十二條的規定來審查，即有下列情形之一的，合同無效。（一）一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國家利益；（二）惡意串通，損害國家、集體或者第三人利益；（三）以合法形式掩蓋非法目的；（四）損害社會公共利益；（五）違反法律、行政法規的強制性規定。 顯然，約定工期延誤按照每日千分之一賠償並不符合上述的情形，當屬有效合同。
二、法律適用時是否一定按照以上約定處理？
工期延誤按照每天千分之一賠償，屬於一種違約金條款。對於違約金，我國合同法也是有明確規定的，即第一百一十四條「當事人可以約定一方違約時應當根據違約情況向對方支付一定數額的違約金，也可以約定因違約產生的損失賠償額的計算方法」。該條的意思是說，正常情況下違約金是遵循當事人之間的約定，要符合意思自治。但還有一個例外的規定即「約定的違約金低於造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以增加；約定的違約金過分高於造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以適當減少。當事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金後，還應當履行債務」。按照以上的規定，如果違約金確實過低，遠遠低於實際損失的，也可以要求增加違約金的數額。
三、司法實踐中的法律適用。
一般情況下，法院處理違約金條款都會按照當事人的約定處理，例外情況下才會對違約金數額進行調整，不會輕易的進行。另外，實際損失是否存在過高和過低，在實踐中存在舉證困難。因此，合同雙方正在設定違約金的時候應當慎重的考慮，不要事後反悔。先君子，後小人，把問題擺在前面，不要等問題出現之後再想解決的辦法，未雨綢繆才是正解。