加工承攬合同司法解釋

① 加工合同糾紛司法解釋

《最高人民法院關於適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉若干問題的意見》第二十條規定，加工承攬合同，以加工行為地為合同履行地，但合同中對履行地有約定的除外。

② 加工承攬法律有哪些規定

《民法典》第七百七十條至第七百八十七條是對加工承攬合同作出的規定。承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報酬的合同。這些法律規定了承攬人的權利和義務、承攬工作內容、承攬合同責任承擔、解除合同條件等內容。
【法律依據】
《中華人民共和國民法典》第七百七十條
承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付報酬的合同。
承攬包括加工、定作、修理、復制、測試、檢驗等工作。
第七百七十一條
承攬合同的內容一般包括承攬的標的、數量、質量、報酬，承攬方式，材料的提供，履行期限，驗收標准和方法等條款。

③ 民法典規定如何認定加工承攬合同

法律分析：認定加工承攬合同可以從合同內容來看。

法律依據：根據《中華人民共和國民法典》第七百七十條，承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付報酬的合同。

承攬包括加工、定作、修理、復制、測試、檢驗等工作。

第七百七十一條，承攬合同的內容一般包括承攬的標的、數量、質量、報酬，承攬方式，材料的提供，履行期限，驗收標准和方法等條款。

④ 承攬合同司法解釋違反承攬合同承擔哪些責任

違反承攬合同需要承擔的責任：解除合同的責任；逾期付款的責任；中途變更工作要求的責任；未按合同約定提供材料的責任；未如期接受工作成果的責任。定作人應按照合同約定的時間接受工作成果，否則，就應承擔相應的責任。
【法律依據】
《民法典》第七百八十四條
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果，因保管不善造成毀損、滅失的，應當承擔賠償責任。
第七百八十五條
承攬人應當按照定作人的要求保守秘密，未經定作人許可，不得留存復製品或者技術資料。

⑤ 民法典規定如何認定加工承攬合同

法律分析：認定加工承攬合同可以從合同內容來看。

根據《民法典》第七百七十條，承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付報酬的合同。

承攬包括加工、定作、修理、復制、測試、檢驗等工作。

第七百七十一條，承攬合同的內容一般包括承攬的標的、數量、質量、報酬，承攬方式，材料的提供，履行期限，驗收標准和方法等條款。

法律依據：《中華人民共和國民法典》第七百七十條、第七百七十一條

⑥ 什麼是加工承攬合同給出詳細解釋，非常感謝，急求。

承攬合同，是指當事人一方按他方的要求完成一定工作，並將工作成果交付他方，他方接受工作成果並給付酬金的合同。
委託合同，是指委託人與受託人約定，由受託人處理委託人事務的合同。
承攬合同與委託合同最根本的區別是，承攬合同以自己的名義進行承攬事務，並以提交工作成果為合同履行方式；而委託合同體現為以委託人名義進行活動即為履行義務，並不要求工作成果的完成。

⑦ 承攬合同司法解釋是怎麼規定的

關於承攬合同的司法解釋，本條規定了承攬合同的定義和承攬合同的主要種類。承攬合同具有下列特徵：1、承攬合同以完成一定工作為目的承攬合同中的承攬人必須按照定作人的要求完成一定的工作，定作人訂立合同的目的是取得承攬人完成的一定工作成果。2、承攬合同的標的具有特定性承攬合同的標的是定作人所要求的，由承攬人所完成工作成果。3、承攬合同的承攬人應以自己的風險獨立完成工作。
【法律依據】
根據《民法典》第770條規定：承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付報酬的合同。承攬包括加工、定作、修理、復制、測試、檢驗等工作。

⑧ 加工承攬合同管轄權

因合同提起的訴訟，由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄，最高院司法解釋規定:「加工承攬合同，以加工行為地為合同履行地，但合同中對履行地有約定的除外。」依據上述兩項法律規定，加工承攬合同糾紛應由合同約定的履行地(比如約定安裝地)或實際履行地(加工定作所在地)法院所在地管轄。在沒有約定的情況下也可適用一般原告就被告的規定。

法律依據：《中華人民共和國民事訴訟法》第二十三條 因合同糾紛提起的訴訟，由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄。