欠工程款的法律知识

㈠ 拖欠工程款的法律规定有哪些内容

《合同法》

第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。

第二百七十条建设工程合同应当采用书面形式。

第二百七十一条建设工程的招标投标活动，应当依照有关法律的规定公开、公平、公正进行。

第二百七十二条发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。

第二百七十三条国家重大建设工程合同，应当按照国家规定的程序和国家批准的投资计划、可行性研究报告等文件订立。

第二百七十四条勘察、设计合同的内容包括提交有关基础资料和文件(包括概预算)的期限、质量要求、费用以及其他协作条件等条款。

第二百七十五条施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。

第二百七十六条建设工程实行监理的，发包人应当与监理人采用书面形式订立委托监理合同。发包人与监理人的权利和义务以及法律责任，应当依照本法委托合同以及其他有关法律、行政法规的规定。

第二百七十七条发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查。

第二百七十八条隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

第二百七十九条建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用;未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。

第二百八十条勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期，造成发包人损失的，勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计，减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。

第二百八十一条因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。

第二百八十二条因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。

第二百八十三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

第二百八十四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

第二百八十五条因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

第二百八十六条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

第二百八十七条本章没有规定的，适用承揽合同的有关规定。

㈡ 欠工程款有出新政策法规吗

拖欠工程款的法律规定

作者

|
裴净净

单位

|
河南焕廷律师事务所

拖欠工程款是指在建设工程中，
发包方不按合同或结算报告支付工程款，
导
致拖欠承包方工程，而承包方又拖欠分包商等一系债务。

那么关于拖欠工程款，法律是怎样规定的？

关于拖欠工程款适用的法律规定，主要适用《合同法》第十六章和《最高人
民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》。

一、《合同法》第十六章

建筑工程施工合同

第
269-287
条

发包人拖欠工程款，
承包人可自行协商折价拍卖建筑工程，
也可以申请法院
拍卖，不宜折价拍卖的，可以通过诉讼途径解决。

法律依据：

第二百八十六条

发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在
合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、
拍卖的以外，
承包人可以与发包人协议将该工程折价，
也可以申请人民法院将该
工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

二、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的
解释》

第一，建筑工程施工合同无效不影响工程款的支付

法律依据：

第二条

建设工程施工合同无效，
但建设工程经竣工验收合格，
承包人请求
参照合同约定支付工程价款的，应予支持。

㈢ 欠工程款应怎样写才有法律保障

由于工程合同内工程款没有结清，保修款也到期，怎么办。另外这个单位其他零活也有合同这9份合同怎样写欠款，主要想走法律成须为主。另外有竣工验以单，及工程欠款清单表及复印发票，全部都有，于以和他签个欠款协商吗？

㈣ 拖 欠 工 程 款 违反了哪些法律法规

有合同否？有合同的话，参照《合同法》
无论有无合同，都需要《民法》、《劳动法》调整
还有就是哪种工程，相关行业也有调整性的法律。
再有就是所在地省级政府部门及市级政府部门的劳动法规。

㈤ 法律怎么区分欠民工工资和欠工程款的事宜

从源头预防拖欠工程款和农民工工资，山东推行施工过程结算！-工保网

不难发现，推行施工过程结算是“牵一发而动全身”的重大改革。此次山东也致力于以结算改革为切入点，谋求建设项目决策、准备、交易、实施等各个阶段组织管理模式的转型升级，进而深化建筑市场管理改革，促进建筑业高质量发展。

推行施工过程结算可缩短竣工结算时间、提高工程结算效率，有效遏制因拖欠工程款导致拖欠农民工工资，这也是住建部近日于《工程造价改革工作方案》中要求“全面推行施工过程价款结算和支付”的原因所在。也应看到，任何触及行业惯习和既得利益的做法，都会遇到执行难、推行慢的问题，这也要求主管部门协同发力，综合运用行政规制和经济手段推动施工过程结算工作开展。

㈥ 关于拖欠工程款的法律法规

拖欠的工程款也就是欠款，《民法通则》 《合同法》等法律法规均有规定，好象没有专门为拖欠工程款立法和出台司法解释

国务院办公厅《关于切实解决建设领域拖欠工程款问题的通知》

㈦ 追讨工程款的法律方式

起诉费用大概四五千元,最后是要由对方来承担的,律师费一般在8000元左右,需要你们自己承担.对于执行的期限目前法律没有明确规定,如果对方有财产的可以申请财产保全,这样执行起来就方便了.

㈧ 关于工程款催收所涉及法律问题懂得解答一下

你好。
首先、对方在工程已经交付使用的情况下，仍拖欠百分之二十的工程款。违回反了合同答法。因为你们合同中有约定“验收合格付到工程款的百分之九十七。”“甲方擅自使用也视为验收合格”（这条的表述有些别扭，你要仔细研究一下该条款。）由于合同具有相对性，甲方无权以“工程没有审计未受到工程款为由”拖欠你的工程款。
其次、关于你采用极端方式自行拆除门窗的话，如果造成损失数额较大或者情节严重的，构成故意毁坏财物。即使不构成该罪名，也将受到治安处罚。
建议采取法律允许的手段讨回拖欠工程款。

㈨ 请问，欠工程款，应该要什么证据，

其实根据现在中国的法律来说呢，现在欠的工程款搬到法律来说呢是有法回律依据的，可以答依据法律条文进行起诉的，但是前提你们两个之间必须签有合同签要双方的协议。如果没有呢，就需要到嗯，劳动仲裁委员会和法院进行协调处理，不能协调就进行走法律程序，如果他让你写这个欠条儿，这个资金的一定不要写欠条，因为欠条在法律上规定的权限呢是三点，一定要写借条，借条在法律上界定的年限有效期那是20年。其次呢，如果需要写各种手续的时候呢，一定要有其他人当事人在场或者是到公证部门进行公证一下，这样你才能有所保证。

㈩ 建设单位拖欠工程款，法律规定利息怎么算

有约定的按照约定算，没有约定的按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算。内

根据《关于审理建容设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》

第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理;没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。

第十八条利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：

(一) 建设工程已实际交付的，为交付之日;

(二) 建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日;

(三) 建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。

(10)欠工程款的法律知识扩展阅读

索赔款利息的起算时间：

(1)、工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可，开始计息。

(2)、当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。工程师在收到后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可，开始计息。