甘肃超进度拨款负法律责任
『壹』 工司不按时按进度拨款怎么办
按合同约定办理,起诉处理,
委托律师代理
『贰』 包工头拿进度款跑了要负什么法律责任
工资按月发放,复隔月发放制违法,本月工资下月发合法。拖欠工资,不发工资、克扣工资劳动者可以打12333电话投诉,该电话是人力资源和社会保障局的电话。也可以到劳动局监察大队投诉。
由于公司未能按时发放劳动报酬,劳动者可以提出辞职,并要求经济补偿。劳动者可以向当地劳动监察行政部门进行举报,由劳动监察大队责令用人单位支付工资,劳动监察大队协调不成的,劳动者可以申请劳动仲裁。对劳动仲裁裁决拒不执行的,可以申请法院强制执行。
《劳动合同法》第八十五条:用人单位有下列情形之一的,由劳动行政部门责令限期支付劳动报酬、加班费或者经济补偿;劳动报酬低于当地最低工资标准的,应当支付其差额部分;逾期不支付的,责令用人单位按应付金额百分之五十以上百分之一百以下的标准向劳动者加付赔偿金:
(一)未按照劳动合同的约定或者国家规定及时足额支付劳动者劳动报酬的;
(二)低于当地最低工资标准支付劳动者工资的;
(三)安排加班不支付加班费的;
(四)解除或者终止劳动合同,未依照本法规定向劳动者支付经济补偿的。
『叁』 我现在工地因甲方工程款未拨款下来,造成工人停工,请问关于停工的有什么文件
由于业主原因导致工程停工的情况下,施工方一定要注意做好签证、索赔,否则到最后如果没有在约定的工期内竣工验收,施工方反而有可能被业主索赔,业主要求施工方支付/赔偿工程未依约竣工的违约金或者其他损失。施工方应该按照合同条款约定的程序操作,通过书面文件确认发包方欠付进度款,再停工。停工也得做到有理有据,不能到最后还被业主反咬一口(在施工合同纠纷处理过程中,作为律师有时听到当事人的解释很无奈、无语,有些非常重要的事项居然解释说当时双方口头约定过,业主也答应了,但就是没有书面文件。特别是一些隐蔽工程,如果没有书面文件,纠纷产生后再去纠缠就很难说清楚谁是谁非了。所以一定要有书面的文件)
工程停工,包括临时停工和长期停工。临时停工,其索赔一般为人工停工费、机械停工费;长期停工索赔范围一般有:人工窝工、机械停置费用,支付承包方根据约定已定购的材料、设备费用,进度款的利息,工程款利息,临时设施费补偿,管理费等。
如《建设工程施工合同》示范文本通用条款第十二条约定(注:这是合同示范文本,不是法规):暂停施工……因发包人原因造成停工的,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包人由此造成的损失,相应顺延工期;因承包人原因造成停工的,由承包人承担发生的费用,工期不予顺延。
26.3发包人超过约定的支付时间不支付工程款(进度款),承包人可向发包人发出要求付款的通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起应付款的贷款利息。
26.4发包人不按合同约定支付工程款(进度款),双方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人可停止施工,由发包人承担违约责任。
44.2发生本通用条款第26.4款情况,停止施工超过56天,发包人仍不支付工程款(进度款),承包人有权解除合同。
《中华人民共和国合同法》
第二百八十三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
第二百八十四条 因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
『肆』 反洗钱行政部门有什么样的进度法律责任
中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。《反洗钱法》第四条规定,国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。《中国人民银行法》第四条规定:人民银行负责指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱资金监测。2004年,中国人民银行设立反洗钱局,并成立中国反洗钱监测分析中心。
《反洗钱法》第八条规定,国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务情况,在职责范围内调查可疑交易活动,履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。
在国家层面,有公安部、外交部、最高人民法院、最高人民检察院、银监会、证监会、保监会等23个部门参与的反洗钱工作部际联系会议。全国各省、自治区、直辖市和大连、青岛、宁波、厦门、深圳也建立了相应的联系会议制度。
金融业承担着社会资金存储、融通和转移职能,对社会经济发展起着重要的促进作用。但同时也容易被洗钱犯罪分子利用,以看似正常的金融交易作掩护,改变犯罪收益的资金形态或转移犯罪资金。因此,金融业是反洗钱工作的前沿阵地,能够尽早识别和发现犯罪资金,通过追踪犯罪资金的流动,预防和打击犯罪活动。
《反洗钱法》规定的金融机构应当履行的反洗钱义务主要有:(1)建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责,金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。(2)建立客户身份识别制度。金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时,应当根据法定的有效身份证件或其他可靠的身份识别资料,确定和记录客户的身份。金融机构不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务,不得为客户开立匿名账户和假名账户。(3)按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度,金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向反洗钱信息中心报告。(4)建立客户身份资料和交易记录保存制度。与客户的业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。业务关系结束后,客户身份资料至少保存5年。(5)按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
《反洗钱法》对社会公众参与反洗钱工作的相关规定2006年10月31日,第十届全国人大常委会第二十四次会议通过了《中华人民共和国反洗钱法》。标志着我国反洗钱工作进入了新的发展阶段。《反洗钱法》注重保护公民、法人的合法权益,并作出相关规定:
一方面,对公民和组织的信息保密,规定了有关人员的保密义务。如对履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当保密,只能用于反洗钱调查,非依法律规定,不得向任何组织和个人提供。司法机关依照本规定获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。对违反保密义务的,依法承担法律责任。
另外,严格规定了进行行政调查的审批权限和程序;限定了临时冻结措施的条件和期限;对有关机关未依法履行职责、侵犯公民、组织合法权益的行为规定了法律责任。
同时,为了发挥社会公众的积极性,动员社会的力量与洗钱犯罪作斗争,保护单位和个人举报洗钱活动的合法权利,《反洗钱法》特别规定任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门(人民银行)或公安机关举报洗钱活动,同时规定接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
『伍』 中国宪法的路上栏路抢劫额度超过两万要负什么法律责任
我国宪法是国家复对国家体制,制政治体制,公民基本权利,对外政策等做出规定的基本法律。像拦路抢劫这样的违法行为以及如何处罚,宪法是不会规定的。《中华人民共和国刑法》才是对抢劫犯罪有明确的规定,行为人以暴力手段实施拦路抢劫不管是否抢劫到钱财都是构成抢劫犯罪。法院在判处抢劫犯罪的时候,一方面是考虑抢劫的数额,也考虑犯罪情节的轻重,比如是否给受害人伤害、犯罪行为对社会造成的危害等等。
『陆』 工程进度款拨付
首先是依照合同拨付抄工程款 如果合同说每月按照实际发生量拨付 就应该由甲方确定每月拨付工程款的数字 而不是你方说产值是多少就是多少 其次 如果合同规定每月支付 但甲方未按照合同支付 那么就应该双方协商 什么时间拨款 拨多少钱给你们 最后 尾款出去质保金外 是最后竣工结算后拨付的 不是你说的6月拨付
『柒』 扶贫工程竣工验收完成后多久可以拨款工程款 如在甘肃省。在线等,挺急的。
一、资助对象 1、教育精准扶贫资助的对象为在普通高校就读,具有全日制回学历教育正式学籍和我省户籍答的农村建档立卡贫困户子女;在普通高校就读,具有全日制学历教育正式学籍和我省户籍的因灾因病等特殊原因返贫的非在册贫困户子女,经扶贫部门按“两公示一公告”程序审核后,进入贫困人口建档立卡系统的可纳入资助范围(资助对象以下均称为“农村贫困学生”)。 2、无名额限制,可以提供扶贫手册的学生即可纳入资助范围。二、资助标准对我省户籍农村贫困学生,除享受原有的国家助学金外,新增以下资助项目: 1.扶贫专项助学金,标准为1000元/生﹒年; 2.免(补助)学费,标准为本科3830元/生﹒年、专科(高职)3500元/生﹒年符合以上条件的可以申请
『捌』 按照国库监督管理基本规定上级国库对下级拨付进度管理工作负有什么责任
1~《国家金库条例实施细则》第七十条 国库应在财政机关通知拨款的当日将款项转入或汇往回有关单答位在银行的存款帐户。各级国库和转拨行都不得积压。
2~ 《预算法》第五十九条各级国库应当按照国家有关规定,及时准确地办理预算收入的收纳、划分、留解、退付和预算支出的拨付。
3~ 《预算法》九十三条各级政府及有关部门、单位有下列行为之一的,责令改正,对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员依法给予降级、撤职、开除的处分:
(六)违反本法规定拨付预算支出资金,办理预算收入收纳、划分、留解、退付,或者违反本法规定冻结、动用国库库款或者以其他方式支配已入国库库款的。
『玖』 教育局已按进度拨款给施工方,但民工未拿到工资,找教育局催要合理吗教育局有啥责任
1、教育局按照与施工方的约定,将款项拨付给施工方,是履行了合同或约定的。
2、与民工存在劳务关系的是施工方,与教育局没有关系了。民工应该和施工方要求结算工资。
『拾』 我欠款5000块钱,逾期半年以上。请问会负法律责任吗
你好,逾期超过三个月或银行催款两次以上还不还款的,银行会冻结你卡片并将你列为禁入类客户(黑名单),同时还会起诉你信用卡诈骗及恶意透支,法院强制执行。起诉后拒不还款且欠款金额超过1万的,法院会依据刑法第196条信用卡诈骗罪来量刑!
根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》等有关法律规定,最高人民检察院、公安部制定了《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》,对公安机关经济犯罪侦查部门管辖的刑事案件立案追诉标准作出了规定。其中,《立案追诉标准(二)》指出,信用卡恶意透支数额在一万元以上的,应予立案追诉。《立案追诉标准(二)》第五十四条明确规定,进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的;(二)恶意透支,数额在一万元以上的。《立案追诉标准(二)》还指出,本条规定的“恶意透支”,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。恶意透支,数额在一万元以上不满十万元的,在公安机关立案前已偿还全部透支款息,情节显著轻微的,可以依法不追究刑事责任。