工程发包的法律责任
1. 发包单位应承担哪些法律责任
发包单位应承担的法律责任包括以下几点：
确保施工前准备充分：
- 发包单位应做好施工前的一切准备工作，确保建设承包单位能够准时进入施工现场。如未按时提供必要的原材料、设备、场地、资金、技术资料等，承包单位有权顺延工程日期，并要求赔偿停工、窝工损失。
提供合格的材料和设备：
- 发包单位应向承包单位提供符合质量要求的材料和设备。若因提供的材料质量瑕疵或设备不符合要求而导致延误工期或质量问题的，发包单位应承担相应责任。
对工程质量、进度进行检查：
- 发包单位在不妨碍承包单位正常作业的情况下，有权随时对工程进度和质量进行检查。这是确保工程质量的重要手段。
组织工程验收：
- 建设工程竣工后，发包单位应及时组织验收。验收应依据施工图纸说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准进行。
支付价款并接收工程：
- 发包单位应按合同约定支付工程价款，并在工程验收合格后接收工程。
及时交付使用：
- 发包单位对承包单位完成的建设工程项目，经验收合格并支付价款后，应及时交付使用，以发挥建设工程的效益。
2. 最高法院观点：工程发包方的法律责任是什么
工程发包方的法律责任主要包括以下几点：
合理注意义务：
- 发包方在发包过程中需尽到合理注意义务，如果明显可以看出承包方不合格，发包方也要承担责任。尽管审核承包方的合法资质不是发包方的直接义务，但发包方应避免与明显不具备资质或条件的承包方合作。
连带赔偿责任：
- 在工人受伤的情况下，如果发包人明知道或应知道实际施工方没有施工资质，而允许或默认其承接建筑工程，发包人要承担赔偿责任。这意味着发包方需与雇主承担连带赔偿责任，特别是在包工头无力赔偿时，发包方需赔偿工人的损失。
合同遵守与监督责任：
- 发包方应与承包人依据工程签订相应合同，明确双方的权利义务。
- 发包人有权在不妨碍承包人正常作业的情况下，随时对作业进度、质量进行检查，以确保工程按合同约定的标准进行。
不得肢解发包：
- 发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人，这是保证工程质量和进度的重要措施。
综上所述，工程发包方的法律责任涉及合理注意、连带赔偿、合同遵守与监督以及不得肢解发包等多个方面，旨在确保工程建设能够保质保量地完成。
3. 发包单位应承担哪些法律责任
发包方对于建设的进程推进有着重要作用，一方面发包方的确定有利于建设中的合同的履行，另一方面由于有了发包方，建筑的质量就有了保证，因为建筑建设的承包人由发包方来负责。那么发包方应承担哪些法律责任？
工程发包方的法律责任是什么？
1、做好施工前的一切准备工作，确保建设承包单位准时进入施工现场。《合同法》规定，发包人未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并要求停工、窝工损失赔偿。
2、向承包人提供符合质量的材料、设备，因提供的材料质量存在瑕疵和提供的设备不符合要求而延误工期，造成质量责任的，应承担责任。
3、对工程质量、进度进行检查。《合同法》规定，发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进行进度、质量进行检查。
4、组织验收。建设工程竣工后，发包人应及时组织验收。《合同法》规定，建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准进行验收。
5、支付价款，接收工程。
6、交付使用。发包方对承包方完成的建设工程项目，经验收合格，支付价款后应及时交付使用，发挥建设工程效益。
工程项目承包人要承担的责任
建设工程承包人在合同履行过程中，应承担以下责任：
1、按照合同约定的日期准时进入施工现场，按期开工。
承包人按照合同约定的日期准时进入施工现场，按期开工是确保按时竣工的第一步。承包人应在进入施工现场前做好开工的一切前期工作，如施工方案、原材料、设备的采购、管理、使用、场地的平整、施工必备的水、电、道路的畅通等。
2、接受发包人的监督。《合同法》第二百七十七条规定“发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查。”
3、确保建设工程质量达到合同约定的标准。《合同法》第二百八十一条规定“因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应承担违约责任”。《合同法》第二百八十二条规定“因承包人的原因致使建设工程在合理使用期内造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。”
4、发包人经检验验收未按期付款，承包人可以催告，经催告仍不付款的，凡可折价、拍卖的工程，承包人可以诉请人民法院解决，确保自身利益不受损失。