装修材料质量法律责任书

㈠ 灯具公司和装饰公司的战略合作协议书怎么写

工程承包合同
本合同双方当事人：
发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）：
住址： 住址：
身份证号码 ： 身份证号码：
联系电话： 联系电话：
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装承包合同条例》等相关国家法律法规规定，结合家庭居室装饰规定，甲乙双方在平等自愿、互惠互利、协商一致的基础上，就乙方承包甲方发包的家庭居室装饰工程（以下简称工程）的相关事宜，达成如下协议：
一、 工程概况：
1、工程地址：
2、工程内容及工艺做法，详见装饰设计施工图纸。
3、工程承包方式：乙方承包工程装饰（见室内装饰项目内容表）。
4、工程合同总价： 大写： 。
5、工程材料由甲方负责采购。
6、乙方人工费按工程承包价由甲方分期支付：
（1） 支付时间：施工进场之日，付工程承包价的
（3） 支付时间：水电工程及土建改造完成，甲方验收合格付工程承包价的
（5） 支付时间：木工工程完工，甲方验收合格付工程承包价的
（7） 支付时间：木器漆完工，甲方验收合格付工程承包价的
（9） 支付时间：工程竣工， 甲方验收合格付工程承包价的。
7、本工程乙方向甲方所付质保金为 元，大写 。
8、工期为 天
开工日期 年 月 日，完工日期为 年 月 日
9 、每周四为拨款日，乙方拨款必须在指定日拨款，否则甲方有权拒绝。
二、 甲方工作
1、设计师的设计施工图纸，要求尺寸及文字标注清楚；
2、甲方负责设计协商与设计技术交底，并与乙方沟通；
3、甲方可根据工程实际情况，安排优秀项目经理 作为本工程现场负责人，对工程进行统一调度指挥。为更好的保证工程进度和质量，甲方对施工现场提出的合理化建议，乙方需采纳实施并遵照执行，否则，甲方有权对乙方进行处理；
4、甲方在乙方进场前两天为其创造进场条件，预付生活费；
5、甲方有权对乙方的工程质量及施工进度进行严格监督，对工程进度不利或质量不合格者，甲方有权予以惩罚。对事态严重者，甲方有权解除合同，并按有关规定进行处罚。
6、为保证工程的顺利进行，甲方须对乙方予以密切配合；
7、其他与甲方有关的工作。
三、 乙方工作
1、认真细致地熟悉施工图纸，明确其具体做法，发现并提出问题，交设计师更正或释疑，力求获取一份完善的施工图，并随时与甲方设计师保持联系，充分理解其设计意图，减少不必要更改费用的发生。未签字的施工图甲方有权不让乙方施工。
2、认真审核甲方预算报价，明确各单项数量，单价及承包总额，在甲乙双方均对承包项目量、价均无异议的前提下，再签定《工程承包合同》。
3、组织施工人员，明确工期安排，按期入场。
4、落实具体的施工工人名单，提出具体施工要求，施工班组长为
5、及时反映与工程造价有关的一切问题，特别是设计更改或新增施工项目。
6、要求文明用语，彼此密切配合，保持施工现场井然有序，节约成本，安全增效。
7、乙方负责人与甲方保持密切联系，认真听取甲方意见和要求；
8、严格执行施工规范、安全操作规范、防火安全规定、环境保护规定。按要求组织施工，保质、保量、按期完成合同目标，解决由乙方负责的各项事宜。各施工班组应对其施工范围内的工程质量承担责任，具体落实到人。
9、项目经理做好现场工程质量检查记录。参加竣工验收，办理竣工资料、竣工图、《更改费用签证单》、竣工工程量，决算资料（项目增减、做法改变），完善后交甲方，为编制工程结算提供依据，以便检查。
10、项目经理对甲方所提供材料质量进行核实，对材料的使用可向甲方提出好的建议。
11、遵守国家或地方政府及有关政府部门、物业管理部门对施工的规定，作好施工现场保护和垃圾收纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围住户的关系问题。
12、甲方提供的空调、家具等的安装和由甲方负责的管线安装工程，乙方必须配合其安装。工程竣工未移交之前，乙方负责对现场的一切设施和成品进行保护。
13、乙方配合甲方办理物业管理部门规定的装修手续，交纳装修保证金和办理工人临时出入证。
四、 工程变更
工程项目及做法如需变更，乙方须主动向甲方办理费用签证和工作系单，甲方设计变更，交签发变更施工通知书后方可施工，变更费用记入工程结算中。
五、 违约责任和仲裁
1、乙方因自身原因造成工期延期，而增加的人工费用由乙方全部承担。
2、由于工程变更或非正常停水、停电及其他不可抗因素而影响工期的，工期顺延。
3、合同生效后，乙方不得以任何形式将合同工程转包他人，否则，甲方按合同总额的10%扣罚。
4、因本合同双方当事人中的一方未履行合同或违反国家法律法规给对方造成经济损失的，由责任方承担责任，并按合同价的10%作为赔偿惊愕支付给对方，造成重大损失的一方可以申请仲裁。
5、合同双方当事人的一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知对方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的损失。
6、甲方若未按时付工程进度款，超过3日甲方支付违约金100元/天，乙方因工程质量2次整改后不合格，应承担违约金1000元。
7、由于乙方责任未按时竣工，每推迟一天罚款壹伯元。
8、合同如在执行过程中发生争议纠纷，经双方协商不能达成共识，可向以下机关申请仲裁：
（1）工程所在地行业主管机关；
（2）工程所在地仲裁委员会；
（3）工程所在地人民法院。
六、工程质量及验收
1、本工程严格按照《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ73-91）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300-88）等国家制订的施工及验收规范再结合本公司颁布的《质量检查标准》为质量评定标准。
2、乙方按阶段通知甲方对隐蔽工程和中间工程的检查与验收。
3、工程质量验收等级：合格。
七、材料供应
1、乙方须按照甲方提供的设计施工图纸，罗列所需工程材料的清单，注明所需材料的种类、型号和数量以及供应时间，并于施工进场前三天交给甲方，以便甲方采购材料。如因乙方未按时提供工程材料清单，导致甲方未能及时供应工程材料而引起的工程延期，由乙方承担相应责任和损失。
2、甲方负责按照乙方提供的工程材料清单采购供应工程材料，并按工程进度供应到现场。
八、安全生产、文明施工及消防
乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工程工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和《重庆市建筑工地文明施工标准》等相关法规、规范，由于乙方在施工生产过程中违反以上法规，导致发生责任事故，乙方应承担责任及由此引起的一切经济损失。
1、乙方所有现场施工人员必须来历清楚、明白，严禁招用女工和16岁以下童工及带病者，自行做好人员身份证登记。
2、乙方在施工生产中发生的病、伤、残、亡事故，概由乙方负责处理。
3、乙方在施工生产中发生不安全因素，需及时向甲方汇报，整改后方可继续施工，不得擅自整改。
4、乙方招用的水电工必须具有《上岗证》和《执业资格证》，否则，不予征用。严格禁止使用无证工人，凡违者罚款200元/人。
九、其他事项
1、施工过程中，乙方未经甲方同意或有关部门批准，擅自拆改建筑物原结构、各种设备管理及防水层，由此产生的责任及损失或事故（包括罚款），由乙方负责承担。
2、乙方必须有完整的电动工具及其他工程所需工具，严格电动工具规范化操作。
3、乙方自行约束各施工人员，因言行不当给甲方造成影响的，责任自负。
4、施工期间，严禁使用甲方（业主）物什（家具、洁具、电器等），凡乙方违规作业而引起事故所造成的损失由乙方自负。
十、保修
1、甲、乙双方签章确定的装饰施工设计施工图，甲方签证单及其它所包含全部工程内容及相关配套的土建项目。
2、保修期限：水电安装免费保修两年，装饰免费保修两年，终身维修。
十一、附则
1、 附件（以双方签字为准）
（1）装饰施工图
（2）《室内装饰项目内容表》
2、本合同需甲乙双方签字（盖章）方可生效。
3、本合同未尽事宜，经双方协商后，新增加的补充条款与本合同具有同等法律效力。
4、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，合同履行完后自动终止。

发包方（甲方）签字盖章： 承包方（乙方）签字盖章：

年 月 日 年 月 日

附件1：室内装饰项目内容表

一、顶面工程
1、过道吊顶，如图
2、饭厅吊顶，如图
3、客厅吊顶，如图
4、厨房、卫生间扣板吊顶
5、顶面腻子灰抹平
6、顶面乳胶漆
二、木做工程
1、包门窗套
2、包大、小卧室和厨房门
3、石材、台面安装
4、鞋柜
5、酒水柜
6、电视柜、电视墙，如图
7、饭厅栏杆，如图
8、洗衣槽柜体
三、墙面工程
1、墙面腻子灰抹平
2、墙面手刷乳胶漆
3、砖块新建墙体
4、厨房、卫生间、生活阳台贴墙砖
5、客厅电视墙，如图
6、墙面开口技术处理
7、墙面贴墙纸，如图
11、客厅、饭厅墙面装饰造型，如图
四、地面工程
1、饭厅、客厅贴高档地砖，2、 踢脚线
3、厨房、卫生间、阳台地面二次防水处理
4、厨房、卫生间地面贴防滑地砖
5、阳台贴地砖
6、大、小卧室找平，
7、地面垫层
8、厨房、卫生间PVC下水改造
五、水、电、气工程：
1、厨房、卫生间卫浴洁具、阀门、龙头安装，2、 厂家包安装除外
3、室内灯具、开关、插座安装，4、 厂家包安装除外
5、包水管
6、其他甲方未做的水电气工程
六、杂工工程
1、石工打线槽、水管槽等
2、石工拆墙、挖洞等
注明：以上项目系按施工图纸所列，和施工图纸一起作为施工依据，施工图纸上除注明外购的，均应包含在以上项目中。本表未注明的项目，以施工图纸为准。按施工图纸项目有所增减的，费用另计。
另外,团IDC网上有许多产品团购,便宜有口碑

㈡ 装修房子用什么电线好

宅天下装饰
满足你对家的一切想象！
本回答来自好好住用户成都宅天下原创设计，更多装修攻略，居家经验，欢迎登陆好好住APP查看

㈢ 我是装饰公司法人,我将装饰搬材料工包给一自然人,有协议书,他工作出事故我方有责任吗

你是装修公司法人，丽江装饰单材料工包给自然人有协议书，他工作处是你有责任的。

㈣ 装修合同书的具体内容有哪些

一、工程概况

二、工程价款及结算的约定

三、关于材料供应的约定

四、关于工程质量及验收的约定

五、有关安全生产和防火的约定

六、其它事项

1、甲方应在开工前,向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸,并向乙方进行现场交底。并向乙方提供施工需用的水、电等必备条件,并说明使用注意事项。做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。

2、乙方参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。按要求组织施工,保质保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为乙方应予认可。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。

七、违约责任

八、纠纷处理方式

双方如对合同执行发生争议,应通过友好协商解决,如协商无效的,可以提交人民法院诉讼。

九、合同的变更和解除

合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。

㈤ 关于商场消防责任书和装修规范

一． 总则
为使业主住户有一个舒适，安全的生活环境，维护业主的权益，加强对装修工程队的管理，保证小区内不出现安全事故，根据建设部第110号令[住宅室外内装饰装修管理办法]和[深圳市家庭居家装修管理规定]，凡住户申请装修经管理公司审批同意后，装修施工队进入小区/大厦前功尽弃必须签订责任书，签订后严格遵循此地责任书之规定。
二． 责任范围
1． 如实申报进入小区的装修施工人员名单，每人需用交验有身份证明文件（身份证，暂住证），填写[装修人员登记录表]并办理[临时出入证]。施工三个工作日以上者，需用交纳身份证复印件一从份，一寸免冠照片两张。
2． 工程人员原则上不准在住宅区及装修户内过夜，若有特殊情况需留守需用先向管理处申请，并向公安机关备案，经同意后方可留守；每户装修户内留守人员不得多于两人，每位留守人员必须到管理处交纳500元押金，待遇工程完工后若无违法乱纪章事项，管理处凭押金收据和工程人员临时出入证办理退职款手续。留守人员公限于在装修户内活动，不得在本住宅区内户外公共场所活动。
3． 装修队负责人必须教育工程人员遵守法纪，在施工过程中，不准图方便用硬物顶住单元大门，电梯门，影响其使用功能。否则，因此而引起的一切后果由施工队负责，同时管理处将给予相应处罚。/
4． 工程人员必须文明施工，不准打扰其它住户，不准在其它住户门前逗留休息，不得影响他人正常生活。造成他人财产损失或引起住户投诉的，管理处将给予相应处罚，情节严重者送公安机关处理。
5． 装修人员不准擅自进入地下室外和天台，禁止在天台，地下室和楼道公共场所加工作业。
6． 装修人员须在未进入施工现场前到管理处办理[临时出入证]，未凡办证而擅自进入施工者，将按三无人员处理[清除小区并每人罚款100元]
7． 工程人员必须爱护公共设施,对于违反操作规定破坏公共设施(包括公共通道,墙面,天台,单元门等)除要恢复原样外,将给予罚款.
8． 根据[条例]规定,住宅装修施工期最长不得超过30天,如需延期,需用到管理处办理延期手续,经批准后方可继续作业.
9． 装修材料搬运进入楼梯间时,需先向管理申请,管理处接到申请后派工作人员现场监督.装修材料搬运不得损坏楼梯间设施,若有损坏,除要求恢复原样外.将给予相应处罚.
10.禁止将装修垃圾倒入下排管道.严禁高空抛物,严禁将油漆,胶水倒入下排水管道违者
重罚
11.施工负责人应加强消防管理工作，遵守消防规定，施工现场必须配备不少于两支灭火器。
施工队保证做到改动煤矿气管道由供气单位整改否则，按消防规定处罚。
施工用电不得超过去时该 装修住宅单位的用电容量，禁止么拉乱接，严禁使用电炉，煤矿气生火做饭菜。违法乱纪者没收使用器具并重罚。
装修户内叵需用改动电路，需用向管理处申请，并由专业电工进行。向管理处提出交电工的操作证和上岗证。
禁止瞩目动电子对讲系统，有线电视线路和直饮水系统，煤气自动抄表系统。叵发现除赔偿损失外并给予重罚。
装修垃圾必须袋装并及时清运，装修过程不得违章堆放，抛弃装修垃圾。装修垃圾若确须在小区内放置，须向管理处申请产并放置在指定地点，并按每天50元的垃圾留置费或按垃圾量的多少向管理处交纳垃圾清运费
工程人员不得在小区大厦内吵架，斗殴，吸
毒色情等违法乱纪行为。一经发现，将严肃处理，至直送交公安机关。
装修验收由业主，施工单位负责人，管理处三方共同进行，按照[装修施工工程合同]和[装修申请审批表]的约定和相应的质量标准进行验收，验收合格后，并由三方签字认可，装修施工单位应当出具[住宅室内装修质量保修书]。如发现不合格应责令施工队限期整改，管理处再次复查验收。
住宅室内装修工程竣工后，装修施工单位负责采购装饰材料及设备的，应当向业主提出交说明书书，保修单和环保说明书。
在正常使用条件下，住宅室内装饰装修工程的最低保修期限为二年，有防水要求的厨房，卫生间和外墙的防渗漏为五年。保修期自住宅室内装修工程竣工验收和合格之日算起。
严格遵守规定的装修时间即装修施工时间为：
上午：8：00-----12：00
下午：14：00-----19：00
监管方：XX物业管理有限公司 装修施工队：
管理处
负责人： 责任人：
年 月 日 年 月 日

㈥ 贷款装修计划书怎么写

材料 品牌 小计 备注
水电改造工费 1800
木工费 850
泥工费 2850
油漆工费 2800
墙漆 立邦\多乐士 2062
油漆辅料 623
墙纸及辅料 美国进口纸 200
厨房三件套 灶，烟机，消毒柜 樱奇 3400 团购会上定的
橱柜 德鑫 4500 团购会上定的
厨卫吊顶 欧斯宝 2560 团购会上定的
开关插座 朗能 800
马桶 安华 0 团购会上定的
浴室柜 柏利 620 团购会上定的
面盆 65
拖把池 78
地漏 九牧 98
石膏线吊顶 广东穗华 740 10元/米，包工包料
卧室门 金凯德 1860 620元/套
门锁五金 235 3套门的
厨房门 尚宝 680 190元/平，特价门
卫生间门 海螺 700
打孔 110
灯具 1724 客厅大吸顶灯500元，两个卧室吸顶灯340元，儿童房灯105元，餐厅灯280元，进门壁灯100元，其他都是几十元 朗能节能灯15个
地砖 乾顺\布拉格\金尚骏 5242 均价40元/平
地板 圣保罗 3060 68元/平，特价处理板，其实也就一点点瑕疵
木料 福湘E1级等 630
水电材料 金杯\秋叶原\金德 2174
防水浆料 多邦 140
水泥沙子 坪塘 1977
杂项 452
龙头 九牧 1500

㈦ 装修公司装修完房子甲醛超标可以起诉吗

可以到法院起诉。

一、当事人起诉，首先应提交起诉书

并按对方当事人人数提交相应份数的副本。当事人是公民的，应写明双方当事人的姓名、性别、年龄、籍贯、住址;当事人是单位的，应写明单位名称、地址、法定代表人或负责人姓名。

起诉书正文应写明请求事项和起诉事实、理由，尾部须署名或盖公章。

二、根据"谁主张谁举证"原则，原告向法院起诉应提交下列材料：

1、原告主体资格的材料。如居民身份证、户口本、护照、港澳同胞回乡证、结婚证等证据的原件和复印件;企业单位作为原告的应提交营业执照、商业登记证明等材料的复印件。

2、证明原告诉讼主张的证据。如合同、协议、债权文书(借条、欠条等)、收发货凭证、往来信函等。

三、当事人向法院提交书证，应填写一式两份证据清单，详细列明提交证据的名称、页数。证据经法院承办人核对后，由承办人在证据清单上 签字盖章，一份交当事人，一份备案。

四、立案庭在当事人履行必须的手续和交齐有关证据材料之后，在七天内，对符合立案条件的，办理立案手续;对不符合立案条件的，依法裁定不予受理。

(7)装修材料质量法律责任书扩展阅读：

起诉书格式样本

原告：(基本情况：姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位和住址联系电话)

被告：(基本情况： 同上)

诉讼请求

书写自己要求达到的目的，包括：请求判决离婚，孩子的抚养、抚养费的承担，对方抚养时探望权的请求，财产的分割，本人生活困难时请求对方给予经济帮助的方式或数额，对方有重婚、与他人同居的、实施家庭暴力或虐待、遗弃家庭成员时请求损害赔偿的数额等，如：

一、判决原告与被告离婚;

二、婚生儿子/女儿某某由原告抚养，被告每月支付抚养费 元。

三、夫妻共同财产依法平均分割(写明共同财产种类，一般包括房屋、存款、车辆、家电等主要财产);

事实和理由

事实和理由：陈述结婚、子女出生的具体时间，写明诉讼请求的依据，包括离婚的理由、依据，孩子由谁抚养、抚养费承担、探望方式的理由和依据，财产情况、分割理由及依据。

为此，原告特依法提起诉讼，请你院依法裁决。

此致

某某区/县人民法院

具状人：

年 月 日

㈧ 开个洗车店需要办什么证

开洗车店需要办理营业执照。洗车店办理个体工商户营业执照即可。

办理营业执照所需材料：

1、申请人签署的个体工商户注册登记申请书。

2、申请人身份证明。

3、经营场所证明。

开一个洗车店需要吸尘器、脱水机、清洗机、空压机、洗车液、抹布、污水净化设备等物品。如果条件允许，可以购进洗车机。

(8)装修材料质量法律责任书扩展阅读：

1、《个体工商户登记管理办法》

国家工商行政管理局于2011年9月30日发布了《个体工商户登记管理办法》。根据2014年2月20日国家工商行政管理总局发布的第56号。

63年国家工商行政管理局关于修改<企业法人登记管理条例施行细则的中华人民共和国>,<外商投资合伙企业登记管理规定>,<个人独资企业的登记管理办法>,<个体工商户登记管理办法>的决定规则,如“修订。

措施生效截至11月1日，2011年按照一般规定的措施，包括项目注册、申请登记、验收，审查决定，干部监督、管理、宣传、注册和管理信息披露法律责任，以及第四十二条第8章。

发表的1987年9月5日，国家工商行政管理总局、国家工商行政管理总局12月3日的1998年到86年，修改后的实施规则”暂行条例》管理城乡个体工商户，7月23日，2004年，国家工商行政管理总局发布了13个人业务登记手续同时废止。

2、法律地位

个体工商户在依法核准登记的范围内从事个体工商经营，具有民事权利能力和民事行为能力。个体工商户的合法经营活动受法律保护，个体工商户对其资产和合法的经营收入享有所有权。

个体工商户可以在银行开户，向银行申请贷款，有权申请商标专用权，有权签订劳动合同，有权聘请佣工、徒弟，并享有姓名、印章刻制权。

从事生产、经营的个体经营者必须遵守国家法律，依法纳税，接受工商行政管理。个体工商户违法经营的，必须承担民事责任和其他法律责任。

㈨ 法拍房有什么风险

购买法拍房的风险如下：

1、不能落户的风险。

法拍房是通过法院拍卖的房屋，这些房屋都是由于原房主自身的原因才被法院用来拍卖的，法拍房上面是有原户主户口的。法院通过拍卖确认书、执行裁定书等法律程序，将房屋合法地过户给了买房人，买房人就拿到了房屋的产权。

2、原房主的身份风险。

法拍房的原房主很有可能是因为无法偿还债务而被拍卖房屋的，如果原房主因债务问题跑路，那么你拍下他的房屋，入住后可能遭到其他债权人的追讨，碰到不讲理的人是很麻烦的。

通常情况下，法院不会很明确告诉你原房主的身份背景及房屋被强制拍卖的具体原因，所以这个风险不容忽视。

3、无法马上入住的风险。

买下法拍房之后是不能及时的办理入住的，如果存在租赁在前、抵押在后的情况，拍卖成交后原租赁合同继续有效。实践中就有原房主故意把租赁合同签的很长，甚至十年年、二十年，如果买了这种附带租赁合同的法拍房，买下了之后由于承租人的存在，自己是无法搬进去住的。

4、补缴费用的风险。

法拍房不像普通的那些房屋可以随时随地实地去考察，如果实地看房的时候没有注意到房屋存在的问题，接到房屋之后才发现房屋破坏状况较严重，未来可能需要大量的维修费用。

另外，如果原房主将房产进行过抵押，而法拍房后续的全部费用均由购买者承担。

(9)装修材料质量法律责任书扩展阅读

法拍房是法院拍卖的房产的简称，遭法院强制执行拍卖的房屋。当债务人（业主）无力履行按揭合约或无法清偿债务时，而被债权人经由各种司法程序向法院申请强制执行，将债务人名下房屋拍卖，以拍卖所得价金满足债权。而在过程中遭到拍卖的房子就是所谓的法拍房。

在自卖的程序中，原房主还是房子的卖家，但在法拍过程中，法拍房将属于银行，房主将不参与房子的出售，但销售法拍房不是通过银行来进行的 ，而是以信托拍卖的形式在当地的法院进行的。

“法拍房”有几个潜规则是需要大家了解的：

1、房屋权属可能存在某种瑕疵，如未交齐土地出让金；没有房产证（或暂未办理，或无法办理）；未交清物业费、取暖费；房屋里面带有租客等等情况，这些法院是不负责解决的。如果参加竞买，这些东西要由竟买人自行承担和解决。

2、参加竞拍后，一旦成交，是不能办理按揭贷款的，竟买人一般需要在很短的时间内一次性交齐全部款项。不过，目前部分法院支持在竞拍前提前申请商业贷款。

㈩ 装修公司与客户的意向合同书怎么写啊急急急

工程承包合同
本合同双方当事人：
发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）：
住址： 住址：
身份证号码 ： 身份证号码：
联系电话： 联系电话：
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装承包合同条例》等相关国家法律法规规定，结合家庭居室装饰规定，甲乙双方在平等自愿、互惠互利、协商一致的基础上，就乙方承包甲方发包的家庭居室装饰工程（以下简称工程）的相关事宜，达成如下协议：
一、 工程概况：
1、工程地址：
2、工程内容及工艺做法，详见装饰设计施工图纸。
3、工程承包方式：乙方承包工程装饰（见室内装饰项目内容表）。
4、工程合同总价： 大写： 。
5、工程材料由甲方负责采购。
6、乙方人工费按工程承包价由甲方分期支付：
（1） 支付时间：施工进场之日，付工程承包价的
（3） 支付时间：水电工程及土建改造完成，甲方验收合格付工程承包价的
（5） 支付时间：木工工程完工，甲方验收合格付工程承包价的
（7） 支付时间：木器漆完工，甲方验收合格付工程承包价的
（9） 支付时间：工程竣工， 甲方验收合格付工程承包价的。
7、本工程乙方向甲方所付质保金为 元，大写 。
8、工期为 天
开工日期 年 月 日，完工日期为 年 月 日
9 、每周四为拨款日，乙方拨款必须在指定日拨款，否则甲方有权拒绝。
二、 甲方工作
1、设计师的设计施工图纸，要求尺寸及文字标注清楚；
2、甲方负责设计协商与设计技术交底，并与乙方沟通；
3、甲方可根据工程实际情况，安排优秀项目经理 作为本工程现场负责人，对工程进行统一调度指挥。为更好的保证工程进度和质量，甲方对施工现场提出的合理化建议，乙方需采纳实施并遵照执行，否则，甲方有权对乙方进行处理；
4、甲方在乙方进场前两天为其创造进场条件，预付生活费；
5、甲方有权对乙方的工程质量及施工进度进行严格监督，对工程进度不利或质量不合格者，甲方有权予以惩罚。对事态严重者，甲方有权解除合同，并按有关规定进行处罚。
6、为保证工程的顺利进行，甲方须对乙方予以密切配合；
7、其他与甲方有关的工作。
三、 乙方工作
1、认真细致地熟悉施工图纸，明确其具体做法，发现并提出问题，交设计师更正或释疑，力求获取一份完善的施工图，并随时与甲方设计师保持联系，充分理解其设计意图，减少不必要更改费用的发生。未签字的施工图甲方有权不让乙方施工。
2、认真审核甲方预算报价，明确各单项数量，单价及承包总额，在甲乙双方均对承包项目量、价均无异议的前提下，再签定《工程承包合同》。
3、组织施工人员，明确工期安排，按期入场。
4、落实具体的施工工人名单，提出具体施工要求，施工班组长为
5、及时反映与工程造价有关的一切问题，特别是设计更改或新增施工项目。
6、要求文明用语，彼此密切配合，保持施工现场井然有序，节约成本，安全增效。
7、乙方负责人与甲方保持密切联系，认真听取甲方意见和要求；
8、严格执行施工规范、安全操作规范、防火安全规定、环境保护规定。按要求组织施工，保质、保量、按期完成合同目标，解决由乙方负责的各项事宜。各施工班组应对其施工范围内的工程质量承担责任，具体落实到人。
9、项目经理做好现场工程质量检查记录。参加竣工验收，办理竣工资料、竣工图、《更改费用签证单》、竣工工程量，决算资料（项目增减、做法改变），完善后交甲方，为编制工程结算提供依据，以便检查。
10、项目经理对甲方所提供材料质量进行核实，对材料的使用可向甲方提出好的建议。
11、遵守国家或地方政府及有关政府部门、物业管理部门对施工的规定，作好施工现场保护和垃圾收纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围住户的关系问题。
12、甲方提供的空调、家具等的安装和由甲方负责的管线安装工程，乙方必须配合其安装。工程竣工未移交之前，乙方负责对现场的一切设施和成品进行保护。
13、乙方配合甲方办理物业管理部门规定的装修手续，交纳装修保证金和办理工人临时出入证。
四、 工程变更
工程项目及做法如需变更，乙方须主动向甲方办理费用签证和工作系单，甲方设计变更，交签发变更施工通知书后方可施工，变更费用记入工程结算中。
五、 违约责任和仲裁
1、乙方因自身原因造成工期延期，而增加的人工费用由乙方全部承担。
2、由于工程变更或非正常停水、停电及其他不可抗因素而影响工期的，工期顺延。
3、合同生效后，乙方不得以任何形式将合同工程转包他人，否则，甲方按合同总额的10%扣罚。
4、因本合同双方当事人中的一方未履行合同或违反国家法律法规给对方造成经济损失的，由责任方承担责任，并按合同价的10%作为赔偿惊愕支付给对方，造成重大损失的一方可以申请仲裁。
5、合同双方当事人的一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知对方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的损失。
6、甲方若未按时付工程进度款，超过3日甲方支付违约金100元/天，乙方因工程质量2次整改后不合格，应承担违约金1000元。
7、由于乙方责任未按时竣工，每推迟一天罚款壹伯元。
8、合同如在执行过程中发生争议纠纷，经双方协商不能达成共识，可向以下机关申请仲裁：
（1）工程所在地行业主管机关；
（2）工程所在地仲裁委员会；
（3）工程所在地人民法院。
六、工程质量及验收
1、本工程严格按照《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ73-91）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300-88）等国家制订的施工及验收规范再结合本公司颁布的《质量检查标准》为质量评定标准。
2、乙方按阶段通知甲方对隐蔽工程和中间工程的检查与验收。
3、工程质量验收等级：合格。
七、材料供应
1、乙方须按照甲方提供的设计施工图纸，罗列所需工程材料的清单，注明所需材料的种类、型号和数量以及供应时间，并于施工进场前三天交给甲方，以便甲方采购材料。如因乙方未按时提供工程材料清单，导致甲方未能及时供应工程材料而引起的工程延期，由乙方承担相应责任和损失。
2、甲方负责按照乙方提供的工程材料清单采购供应工程材料，并按工程进度供应到现场。
八、安全生产、文明施工及消防
乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工程工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和《重庆市建筑工地文明施工标准》等相关法规、规范，由于乙方在施工生产过程中违反以上法规，导致发生责任事故，乙方应承担责任及由此引起的一切经济损失。
1、乙方所有现场施工人员必须来历清楚、明白，严禁招用女工和16岁以下童工及带病者，自行做好人员身份证登记。
2、乙方在施工生产中发生的病、伤、残、亡事故，概由乙方负责处理。
3、乙方在施工生产中发生不安全因素，需及时向甲方汇报，整改后方可继续施工，不得擅自整改。
4、乙方招用的水电工必须具有《上岗证》和《执业资格证》，否则，不予征用。严格禁止使用无证工人，凡违者罚款200元/人。
九、其他事项
1、施工过程中，乙方未经甲方同意或有关部门批准，擅自拆改建筑物原结构、各种设备管理及防水层，由此产生的责任及损失或事故（包括罚款），由乙方负责承担。
2、乙方必须有完整的电动工具及其他工程所需工具，严格电动工具规范化操作。
3、乙方自行约束各施工人员，因言行不当给甲方造成影响的，责任自负。
4、施工期间，严禁使用甲方（业主）物什（家具、洁具、电器等），凡乙方违规作业而引起事故所造成的损失由乙方自负。
十、保修
1、甲、乙双方签章确定的装饰施工设计施工图，甲方签证单及其它所包含全部工程内容及相关配套的土建项目。
2、保修期限：水电安装免费保修两年，装饰免费保修两年，终身维修。
十一、附则
1、 附件（以双方签字为准）
（1）装饰施工图
（2）《室内装饰项目内容表》
2、本合同需甲乙双方签字（盖章）方可生效。
3、本合同未尽事宜，经双方协商后，新增加的补充条款与本合同具有同等法律效力。
4、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，合同履行完后自动终止。

发包方（甲方）签字盖章： 承包方（乙方）签字盖章：

年 月 日 年 月 日

附件1：室内装饰项目内容表

一、顶面工程
1、过道吊顶，如图
2、饭厅吊顶，如图
3、客厅吊顶，如图
4、厨房、卫生间扣板吊顶
5、顶面腻子灰抹平
6、顶面乳胶漆
二、木做工程
1、包门窗套
2、包大、小卧室和厨房门
3、石材、台面安装
4、鞋柜
5、酒水柜
6、电视柜、电视墙，如图
7、饭厅栏杆，如图
8、洗衣槽柜体
三、墙面工程
1、墙面腻子灰抹平
2、墙面手刷乳胶漆
3、砖块新建墙体
4、厨房、卫生间、生活阳台贴墙砖
5、客厅电视墙，如图
6、墙面开口技术处理
7、墙面贴墙纸，如图
11、客厅、饭厅墙面装饰造型，如图
四、地面工程
1、饭厅、客厅贴高档地砖，2、 踢脚线
3、厨房、卫生间、阳台地面二次防水处理
4、厨房、卫生间地面贴防滑地砖
5、阳台贴地砖
6、大、小卧室找平，
7、地面垫层
8、厨房、卫生间PVC下水改造
五、水、电、气工程：
1、厨房、卫生间卫浴洁具、阀门、龙头安装，2、 厂家包安装除外
3、室内灯具、开关、插座安装，4、 厂家包安装除外
5、包水管
6、其他甲方未做的水电气工程
六、杂工工程
1、石工打线槽、水管槽等
2、石工拆墙、挖洞等
注明：以上项目系按施工图纸所列，和施工图纸一起作为施工依据，施工图纸上除注明外购的，均应包含在以上项目中。本表未注明的项目，以施工图纸为准。按施工图纸项目有所增减的，费用另计。