违约未付款法律责任

A. 一个场家前我们47万货款 没逾期一天付款，违约金为每日总金额的百分之一 这样的违约责任法律支持吗

违约金是指按照当事人的约定或者法律直接规定，一方当事人违约的，应向另一方内支付的金钱。违容约金的标的物是金钱，但当事人也可以约定违约金的标的物为金钱以外的其他财产。违约金具有担保债务履行的功效，又具有惩罚违约人和补偿无过错一方当事人所受损失的效果
通用产品的违约金为不能交货部分货款总值的百分之一至百分之五。一般来讲，不履行或不完全履行合同的法定违约金为一定的比例范围。百分之一是合理范围，法律支持

B. 未付保证金违约如何追责

原告某冶金公司；
被告重庆某房地产公司。

原告某冶金公司诉称：原告为被告开发的新城一期A栋工程总承包人，双方在合同履行中，被告未按约定拨付工程进度款。在施工过程中，因被告的原因导致停工2个月，给原告造成了损失。工程施工完毕后，被告一直未予结算，也未支付尚欠工程款。请求判令被告支付尚欠工程款10238274.48元，退还工程保证金600000元，逾期付款违约金398578元，赔偿停工损失723151.57元，确认原告对新城一期A栋工程享有建设工程价款优先受偿权。

被告重庆某房地产公司辩称：尚欠原告工程款属实，我方应予支付。按合同约定，发包人不按约定支付工程进度款，导致施工无法进行的才由发包人承担违约责任，我方虽逾期付款但未导致施工无法正常进行，故不应承担违约责任。停工总天数应为59天，现原告提供的索赔费用无监理工程师签字确认，其损失数额无法计算。原告延期交房，也应按合同约定承担违约责任。

原告某冶金公司针对自己的主张举示了以下证据：

①营业执照：证明原告身份及营业范围。

②《建设工程施工合同》：证明双方的合同关系及约定内容。

③履约保证金收据三份：证明交纳了保证金600000元。

④《重庆市建设工程质量监督报告》：证明工程质量合格。

⑤工程进度审批表、工程进度款付款收据：证明被告延期支付工程进度款及应承担的违约金数额。

⑥停工报告、复工通知、索赔意向通知书、判决书、水电费。

发票：证明被告通知其停工及停工造成的经济损失。

被告重庆某房地产公司对上述①、②、③、④组证据无异议，对⑤、⑥组证据的真实性无异议，但认为延期付款未造成停工，不应计算违约金。停工损失未经监理工程师确认，损失数额不确定。

在审理过程中，双方经过对帐结算，共同制作了工程结算书6份，财务对帐单2份。

上述证据经过庭审质证与审查，现双方当事人对这些证据的真实性无异议，本院依法予以确认。

本院审理查明：2003年6月26日，重庆某房地产公司与某冶金公司签订了《建设工程施工合同》，约定，重庆某房地产公司将位于涪陵区的新城一期A栋的土建、装饰、安装工程，商业步行广场（含市政道路）主体工程发包给某冶金公司承建，合同总工期为357天；合同价款暂定2千万元人民币；每月25日承包人向发包人提交已完工程量报告，发包人在5个工作日内审核确认，在确认计量结果后3天内，发包人应向承包人支付所审批进度款的80%；在工程竣工结算时保留合同总价款的4%作为工程保修金，工程竣工满一年返还保修金的50%，满两年再返还保修金的30%，保修期（双方签订的保修单约定防水、防漏等工程保修期为5年）满即返还余下的保修金；发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未能达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任，应承担的违约责任，按实际延误时间，赔偿应付工程款每日万分之二点一的罚息；因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；合同签订后10日内承包人按土建工程预算工程造价的3%向发包人交纳合同履约保证金，待工程竣工结算时返还等内容。合同签订后，某冶金公司交纳了合同保证金600000元，并按约定开始施工。在施工过程中，重庆某房地产公司对部分工程进度款未按约定期限支付。2003年7月17日，因可能出现部分市民滋事，某冶金公司接重庆某房地产公司通知停止施工，同年9月15日，又接重庆某房地产公司通知恢复施工，由此给某冶金公司造成了停工损失。2004年9月28日，该工程施工完毕，同年12月30日进行了竣工验收。2005年3月20日，某冶金公司向重庆某房地产公司报送了竣工结算资料，但重庆某房地产公司一直未予结算确认，某冶金公司遂于2005年5月9日诉至本院，请求判令重庆某房地产公司支付工程款10238274.48元，退还工程保证金600000元，支付逾期付款违约金398578元，赔偿停工损失723151.57元，确认原告对新城一期A栋工程享有建设工程价款优先受偿权。在诉讼中，根据某冶金公司的诉讼保全申请，我院裁定对重庆某房地产公司价值人民币10000000元的财产予以查封、扣押。

另查明，某冶金公司与重庆某房地产公司在诉讼中自行进行了结算，确认应付工程款总额为30072172.59元，重庆某房地产公司已付工程款21093838.20元。

本院审理认为：重庆某房地产公司与某冶金公司签订的《建设工程承包合同》系双方当事人的真实意思表示，合同合法有效。现双方对应付工程款为30072172.59元，已付工程款为21093838.20元，尚欠工程款数额应为8978334.39元无异议，本院依法予以确认。重庆某房地产公司应承担支付尚欠工程款的民事责任，但合同约定应保留的工程保修金应待约定期限届满后支付。按合同约定，保留的工程保修金总额应为30072172.59元×4%=1202886.9元，其中工程保修金601443.45元应于工程竣工满一年即2005年12月30日返还，360866.07元应于2006年12月30日返还，余款240577.38元应于2009年12月30日支付。按照《中华人民共和国合同法》第二百八十六条之规定，某冶金公司要求确认建设工程价款优先受偿权的理由成立，本院对该主张予以支持。某冶金公司交纳的履约保证金600000元，现工程已经竣工交付，重庆某房地产公司应予返还。

对某冶金公司主张的逾期付款违约金问题，本院认为，重庆某房地产公司对某冶金公司举示的工程进度审批表及工程款支付单据的真实性没有提出异议，依据进度审批表结合支付单据核对，重庆某房地产公司确实存在延期付款的违约行为，对此应按合同约定的日万分之二点一计算延期付款违约金。但某冶金公司计算的违约金399349元中，计算了履约保证金600000元的违约金26460元不当，因合同未约定应对履约保证金支付违约金，故该笔费用不应予计算，为此，本院确认违约金数额为372889元。重庆某房地产公司辩称延期付款并未导致工程停工，不应支付违约金的理由，不符合合同约定之意，该辩解本院不予采信。重庆某房地产公司称某冶金公司延期交房也应承担违约金的理由，应属一反诉主张，重庆某房地产公司对此未提起反诉，本院不予审理。

在施工过程中，某冶金公司按照重庆某房地产公司的通知要求，从2003年7月17日停工至同年9月15日的事实，有重庆某房地产公司出具的书面通知为据，重庆某房地产公司对停工的事实亦不否认，本院对停工的事实予以确认。本次停工系重庆某房地产公司的原因所致，某冶金公司对停工没有过错，对由此给某冶金公司造成的停工损失，重庆某房地产公司应承担民事赔偿责任。对停工损失数额的计算问题，某冶金公司对此举示了两份生效判决及缴纳水电费的发票，依据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第九条第一款第（四）项之规定，本院对两份生效判决所确认的事实直接予以确认。重庆某房地产公司对水电费发票的真实性未提出异议，亦未提出充足的反驳理由，本院对停工期间的水电费损失亦予以确认。依据上述证据，某冶金公司的停工损失应认定为710949.40元。

综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百一十四条、第二百七十九条、第二百八十四条、第二百八十六条之规定，判决如下：

一、由重庆某房地产公司支付某冶金公司工程款8978334.39元，该款在判决生效后5日内支付8376890.94元，在2006年12月30日支付360866.07元， 在2009年12月30日支付240577.38元。

二、由重庆某房地产公司返还某冶金公司履约保证金600000元。

三、由重庆某房地产公司支付某冶金公司延期付款违约金372889元。

四、由重庆某房地产公司赔偿某冶金公司停工损失710949.40元。

五、某冶金公司对重庆某房地产公司尚欠工程款8978334.39元享有合同法第二百八十六条规定的优先受偿权。

本案案件受理费70560元，其他诉讼费人民币40910元，保全费101060元，共计人民币212530元，由重庆某房地产公司负担190000元，由某冶金公司负担22530元。

如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市高级人民法院。
二○○五年十二月十五日

C. 你好。想请问一下，签了合同，还没付款，不想做的话，算不算违约。

一般合同自签字盖章生效，未付款属于不履行合同约定，违约。
但是要看你对违约应承担的责任有没有约定。建议看你合同电子版本！
详细，满意请采纳。

D. 签了购房合同但没付款,如果违约要付法律责任吗

您好，根据我国合同法的规定，如果一方违约的情况下是需要承担违约责任并支付违约金的！

E. 甲乙双方签订了建筑合同，一方违约，现在另一方即主张违约金，同时又主张违约方没有支付款项的利息，

1、守约方即主张违约金，又主张未付款利息的行为是否有法律依专据——对此法院通常是属不会支持的；一般而言我国法律规定的违约责任承担，主要是补偿性的，你的问题是，在工程合同履行过程中，一方的违约行为（未按约支付进度款或结算款），应当向另一方承担违约责任，而支付违约金是承担该违约责任一种方式，支付工程欠款利息也是承担该违约责任一种方式，两者是不能重复要求违约方承担的；
2、如果合同对此有明确约定：“因一方违约（未按约支付进度款或结算款），应当向另一方支付违约金，并承担工程欠款利息”，那么该约定有效；

F. 买卖合同逾期未付款在起诉前是否应先向债务人主张权利

一、关于守约方的合同解除权

1、先看约定，如果约定中明确逾期不付款属于违约，回导致合同根本目的不能答实现，可直接通知债务人解除合同，要求承担违约责任。

2、如果没有约定，可先催告，如果在合理期限内，债务人拒绝付款，可直接通知债务人解除合同，要求承担违约责任。

解除权是形成权，解除的通知达到债务人，及发生解除合同的效果，无须对方同意。

对方若有异议，可向法院提起确认之诉。

3、法律依据：

第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：

(一)因不可抗力致使不能实现合同目的;

(二)在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;

(三)当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行;

(四)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;

(五)法律规定的其他情形。

二、关于守约方的诉权

实际上，诉讼是适格民事主体的权利， 守约方可直接起诉，也可催告后起诉。起诉并没有前置条件。

G. 设备买卖合同甲方逾期未付款，合同中对违约金没有规定，如何计算违约金，另外甲方投标保证金也未归还！

你好

违约金没有约定的，由双方协商，协商不成，让对方承担损害赔偿责任，因此，你看以一下对方违约造成了你什么损失，包括实际的和或预见的。一般情况下，金钱债务违约的，可请求逾期履行的利息。

H. 买卖合同约定未付款违约金最高为多少

我国合同法并未规定买卖合同违约金的上限，但约定的违约金超过造成损内失的百分之三十容的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。

法律依据：1.《中华人民共和国合同法》

第一百一十四条 当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。

约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。

当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。

2.最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释（二）

第二十九条 当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。
当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的“过分高于造成的损失”。

I. 一个场家前我们47万货款 没逾期一天付款，违约金为每日总金额的百分之一 这样的违约责任法律支持吗

一般而言，关于违约金如果合同中有约定一般法律是予以认可的，但如内果过高，法律会予以调容整。按照《最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释（二）》第29条“当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的“过分高于造成的损失”。 ”的规定，你们约定每天为总金额的1%，也就是如果预期30天就得支付30%，一般而言，对方拖欠货款，你们的损失主要是利息的损失，除非你们有证据证明还有其他的损失，否则你们的违约金约定可能会被认为过高，对方可以要求法院予以调低。

J. 合同签订后对方未付款怎么计算违约金

合同签订后来，对方未付款的源，作为守约方，可以按合同约定及相关法律规定要求违约方支付违约金。另外，约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加。具体情况，请当事人自行根据实际情况及相关法律规定进行核实确定。

相关法律规定：《中华人民共和国合同法》
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。