当前位置:首页 » 知识集锦 » 2011建筑法合同法

2011建筑法合同法

发布时间: 2022-02-28 04:42:54

『壹』 建筑法对合同规定

《建筑法》第十五条 建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同,明确双方的权利和义务。
发包单位和承包单位应当全面履行合同约定的义务。不按照合同约定履行义务的,依法承担违约责任。

『贰』 合同法建筑工程施工合同有哪些相关法律条款

【合同法第十六章】第十六章建设工程合同
第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。
建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。
第二百七十条建设工程合同应当采用书面形式。
第二百七十一条建设工程的招标投标活动,应当依照有关法律的规定公开、公平、公正进行。
第二百七十二条发包人可以与总承包人订立建设工程合同,也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。
总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意,可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。
禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。
第二百七十三条国家重大建设工程合同,应当按照国家规定的程序和国家批准的投资计划、可行性研究报告等文件订立。
第二百七十四条勘察、设计合同的内容包括提交有关基础资料和文件(包括概预算)的期限、质量要求、费用以及其他协作条件等条款。
第二百七十五条施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。
第二百七十六条建设工程实行监理的,发包人应当与监理人采用书面形式订立委托监理合同。发包人与监理人的权利和义务以及法律责任,应当依照本法委托合同以及其他有关法律、行政法规的规定。
第二百七十七条发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下,可以随时对作业进度、质量进行检查。
第二百七十八条隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
第二百七十九条建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的,发包人应当按照约定支付价款,并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。
第二百八十条勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期,造成发包人损失的,勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计,减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。
第二百八十一条因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。
第二百八十二条因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,承包人应当承担损害赔偿责任。
第二百八十三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
第二百八十四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
第二百八十五条因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
第二百八十六条发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
第二百八十七条本章没有规定的,适用承揽合同的有关规定。

『叁』 请问是在合同法和建筑法的哪一条。我一直没找到。。

合同法第五章77、78、79条;、十六章271条;建筑法第三章15、16、20;招投标法:45、46条

『肆』 董建筑法和合同法的进

不违法啊

『伍』 合同法与建筑法相冲突以哪个为准求解答

把您的困惑告诉律师
您还可以输入50个字问题分类:民事法律-合同法
手动专选择分类
请在此输入所属需问题的内容,问题说明越详细,回答也会越准确!
填写联系方式悬赏积分提问标题请在这里输入您要提问的标题!内容描述问题内容应尽可能陈述清楚,详细的描述事情的经过,有利于律师对整个事情的了解,便于更精确的回答您的问题!

『陆』 中华人民共和国建筑法 2011年修正哪些内容

将第四十八条修改为:“建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费。鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,支付保险费。”

『柒』 建筑法和合同法不允许甲方直接分包建筑工程的哪些分项工程

第二十九条建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位;但是,除总承包合同中约定的分包外,必须经建设单位认可。施工总承包的,建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。

主体结构不允许
但是主体结构的劳务部分又是可以的

『捌』 《中华人民共和国建筑法》与《合同法》的关系

平行法,属于不同的法域

『玖』 现在还有没有劳动法,建筑法、合同法安全生产法……

劳动法、建筑法、劳动法、安全生产法这些法律目前都是现行的法律。

『拾』 合同法与建筑法谁大

合同法,建筑法都有自己的,独特的法律效应,针对的不是同一个问题,所以说没有谁大,谁小之分。如果触犯其中任意一条,都会用范畴之内的法律进行处罚

热点内容
法学专业情书 发布:2025-07-12 20:26:09 浏览:253
劳动法法条解释 发布:2025-07-12 20:16:01 浏览:429
出纳刑事法律责任 发布:2025-07-12 20:15:04 浏览:840
经济法中高级管理人员指哪些 发布:2025-07-12 19:59:51 浏览:828
2016年民商法排名 发布:2025-07-12 19:59:01 浏览:228
道德与法治题目 发布:2025-07-12 19:48:11 浏览:317
龙岗有什么厂按劳动法不上夜班的 发布:2025-07-12 19:46:29 浏览:458
百万网名民法 发布:2025-07-12 19:45:41 浏览:191
宜昌知名律师 发布:2025-07-12 19:40:29 浏览:543
定远律师咨询 发布:2025-07-12 19:40:28 浏览:631