工程建筑合同法停工

Ⅰ 建筑工程合同 由于工程甲方（开发商）资金问题 导致工程做到一半停工！甲方拒给予补偿！不结算！

与甲方协商，并提交书面通知（要求按协议落实资金），如甲方在规定的时间内仍未能解决资金，乙方可通知甲方解除合同，并向法院起诉：要求甲方支付（结算）已完工程的工程款并承担违约责任。

Ⅱ 建筑工程由于甲方原因导致停工的赔偿问题

停工索赔，应该参照你们那里的建设工程造价依据进行赔偿。

但必须有监理签过的停工，

因发包人或工程师的行为或失误造成停工。

设备费；材料费；保函手续费；贷款利息；保险费；利润；管理费几个方面人工费：

包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计。

设备费：可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。

保函手续费：工程延期时，保函手续费相应增加。

(2)工程建筑合同法停工扩展阅读：

赔偿是一个汉语词汇，拼音是péi cháng，指对损失、损坏或伤害的补偿；

对受害的一方补偿或赔款。语出《元典章·户部二·分例》。

停工，是指由于自然条件、工作设备障碍、雇主单位关闭、破产和法律限制等外来原因所造尽的海上运输相关工作的暂时性停止。

除非由承运人过错造成停工。

否则停工所造成的货物损失，根据中国《海商法》和“海牙规则”等法规，承运人可以免责。

赔偿是一个汉语词汇，拼音是péi cháng，指对损失、损坏或伤害的补偿；

对受害的一方补偿或赔款。语出《元典章·户部二·分例》。

Ⅲ 建筑工程合同法:甲方没有按时支付进度款乙方怎么办

《中华人民共和国合同法》第二百八十六条规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。

发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

因此，甲方没有按时支付进度款乙方，乙方应及时向甲方发出要求付款的通知，甲方收到乙方通知后仍不按要求付款，可与乙方协商签订延期付款协议，经乙方同意后延期支付。协议应明确延期支付的时间和从付款申请生效后按同期银行贷款利率计算应付款的利息。

(3)工程建筑合同法停工扩展阅读：

工程合同是有履行顺序的，《中华人民共和国合同法》的二百六十九条规定，建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。

因此，承包人应先履行施工义务，发包人应后履行付款义务。但是在形象进度款方面，当承包人完成了一个阶段形象进度，发包人应当支付相应形象阶段的进度款。如果发包人未支付的是进度款，则承包人就享有抗辩权，可以不履行继续施工的义务。

《建设施工合同示范文本》第二十六条第四款约定，发包人不按合同约定支付工程进度款，双方又未达成延期付款协议的，承包人可以停止施工，由发包人承担违约责任。

如果承包人用书面方式通知了发包人，发包人仍不履行，就有权行使抗辩权，有权按照合同约定中止履行，并可以进一步解除合同。

因此，乙方如果依约行使抗辩权，就不应当承担违约责任。如果甲方反诉一方工期延误，因为甲方未按期支付进度款导致乙方停工，则乙方没有工期延误问题，工期依法可以顺延。

发包人在诉讼期间已经支付了全部工程款，只能说明发包人对自己的过错采取了补救措施，但不能因此免除之前的违约责任。

Ⅳ 建筑工程停工分哪几种

一般分为违规停工，年底停工，都没什么大问题，写个复工申请表上去就行了，还要附当地的一些整改表格

Ⅳ 建筑工程，由于业主方原因导致停工。承包方要求索赔中，以下事项是否可以索赔

由于业主方原因导致停工。承包方要求索赔管理人员每月工资和开工前准备资金的利息是合理的，承包方的合理计划利润及相应税金不能索赔，因为是间接损失，而且合同法也没有规定需要赔偿。

根据《中华人民共和国合同法》第二百八十三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

第二百八十四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

第二百八十五条因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

(5)工程建筑合同法停工扩展阅读：

建设工程合同发包人应承担以下责任：

（1）做好施工前的一切准备工作，确保建设承包单位准时进入施工现场。《合同法》规定，发包人未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并要求停工、窝工损失赔偿。

（2）向承包人提供符合质量的材料、设备，因提供的材料质量存在瑕疵和提供的设备不符合要求而延误工期，造成质量责任的，应承担责任。

（3）对工程质量、进度进行检查。《合同法》规定，发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进行进度、质量进行检查。

（4）组织验收。建设工程竣工后，发包人应及时组织验收。《合同法》规定，建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准进行验收。

（5）支付价款，接收工程。

（6）交付使用。发包方对承包方完成的建设工程项目，经验收合格，支付价款后应及时交付使用，发挥建设工程效益。

中国政府网-《中华人民共和国合同法》

Ⅵ 合同法颁布前建设工程已停工能否适用合同法286条

恐怕不能适用新合同法，《新合同法》是从99年10月1日生效实行的，而《批复》也是针对新合同法的有关规定进行的，此问题应参照99年之前的《经济合同法》，《技术合同法》的有关规定。前提是确实没有过时效。

Ⅶ 合同法中第几条规定 因甲方原因导致工程停工 乙方可以进行费用索赔

合同依法成立后，对双方当事人具有法律约束力，双方应该按照合同内内容履行合同容义务，如果一方出现不履行合同约定义务的情况，属于违约行为，需要承担违约责任。
合同法第一百零七条 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

Ⅷ 建筑工程停工的手续

当然要打停工申请书,按合同条款注明停工原因.然后请监理单位确认签发.监理职责中有一条就是合同管理.
停工申请书一旦签核,由此产生的窝工,设备租借,工期延长等问题,全部由甲方买单.

Ⅸ 建筑施工现场在什么情况下叫停工,什么情况下叫暂停施工

1 建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工
2 为了保证工程质量而需要进行停工处理
3 施工出现了安全隐患总监理工程师认为有必要停工以消除隐患
4 发生了必须暂时停止施工的紧急事件
5 承包单位未经许可擅自施工或拒绝项目监理机构管理
停工日期的确定
第六条 无停工协议和签证时，一般应按发承包双方的书面通知或书面报告中的时间确定：根据施工合同通用条款13.2条规定，发，承包人发出书面停工通知或报告后，对方应在14天内确认停工（复工）日期，逾期不确认也不提出修改者，视为同意该通知或报告中的停工（复工）日期。
第七条 现场监理工程师签认的实际停工日期与通知或报告日期不一致时，应该以现场监理工程师签人的日期为准。但累计日期有误者应予以纠正。
第八条 停工日期均以日历天计算，计算停工损失时，必须有对方收到该文件签收手续的证据。
第九条 根据双方确认的停工日期或根据第五六条确认的停工日期，是计算工地看护费，周转材料和施工机械停止补偿费的依据。

Ⅹ 工程停工90天,施工方能否解除合同，有没有相关的法律依据

由于甲方来原因致使工程停工长达源90天，一般应由责任方向对方赔偿损失的，工期也会顺延，除合同约定可以解除合约，一般是不可以解除合约的。如果一方想解除合约，可以向对方提出并签订补充协议书。 首先得认定你们的施工合同是否有效，如应招标而为招标建设单位违法发包等；然后在找到解除合同的约定条款，据此解除或修改合同；但停工期间的损失一定的向建设方索赔。