工程开工令法律效力
❶ 建筑工程上开工通知 开工令 开工报告 三者的区别是什么
我也愁得很
❷ 什么是开工令，及重要性
开工令就是开工日期时，由总监发的下达开工的书面文件。
开工日期是很重要的。主要是因为它是计算工期的起点。同时，承包商也需要有一个明确的开工日期，以便从分包商、供应商及其它有关方面预先得到所需要的承诺（如订货、租用机械、提供劳力等事项），并获得业主支付的预付款。对于业主来说，则要在监理工程师发出开工通知的同时，按合同规定的施工顺序的要求，把所需的现场与通道交给承包商。如拖延时间则会导致工程延期及业主支付一笔额外费用。 一般是由总监发的。
❸ 工程开工令如今可以用开工报审表代替么为什么我们工地两样都要.......
开工令是总监理工程师发出的。按你的意思不是监理单位的。如果是施工单位的话，形式报审表是要有的，开工报告那张表格也要有的，然后一起报监理审批。
❹ 开工报告与开工令的区别
开工报告为申请，开工令为执行。
1、本质上不同
开工报告中为发包方准备的开工资料，应当在开工前报监理单位和施工单位。开工令是施工单位和监理单位对施工单位下达的施工指令。
2. 不同的责任
开工前承包人应当按照合同规定向监理工程师提交开工报告，这是建设单位的审批程序。建设启动顺序可以单方面由监理单位开出，即使建设单位不提交建设启动报告，监督单位可以发行“开工令”要求，建设单位组织快速施工。
3.指令的不同
启动报告必须得到业主的批准才能有效地启动工作。开工令的签发日期为项目的实际开工日期。它主要是计算工期的起点。
(4)工程开工令法律效力扩展阅读：
发开工令的前提条件是：
1. 施工图已经检查过了。
2. 经批准的施工组织设计或者施工方案
3.施工图已审定
4. 现场“三通一平”及临时设施可满足施工需要。
5. 主要材料和工程机械设备已实施(或计划)
6. 施工许可证处理
7. 工程基线和标高已检查
8. 其他地方法规等
但主要是根据业主工程师的要求,一些国际项目可能开始计算工期预付款到后,虽然一些分包,虽然上述条件都满足,没有发行建设以主合同的分包合同,因为性能没有得到施工顺序,但是这是少数现象。
参考资料来源：网络-开工报告
❺ 关于工程开工令签发的问题
没有要求,根据现场实际情况,最起码是三通一平完成后
❻ 什么是开工令由谁下发
开工令是由总监下达的允许开工的书面文件，开工令签发的日期即为工程的实际开工日期。
开工令一般是由总监发的。
开工令是计算工期的起点。同时，承包商也需要有一个明确的开工日期，以便从分包商、供应商及其它有关方面预先得到所需要的承诺（如订货、租用机械、提供劳力等事项），并获得业主支付的预付款。
对于业主来说，则要在监理工程师发出开工通知的同时，按合同规定的施工顺序的要求，把所需的现场与通道交给承包商。如拖延时间则会导致工程延期及业主支付一笔额外费用。
(6)工程开工令法律效力扩展阅读
开发令签发制度
1、监理机构应在施工合同约定的期限内,经发包人同意后向承包人发出进场通知,要求承包人按约定及时调遣人员和施工设备、材料进场进行施工准备。进场通知中应明确合同工期起算日期。
2、监理机构应协助发包人向承包人移交施工合同约定应由发包人提供的施工用地、道路、测量基准点以及供水、供电、通信设施等开工的必要条件。
3、真审核承包单位资质是否与所承担的工程规模、专业性质一致;审查其质量管理体系、技术管理体系及质量保证体系(包括有关人员的上岗证)是否完善健全,审查施工组织设计。
❼ 施工许可证和开工令那个具备法律效应
咨询记录 · 回答于2021-10-26
❽ 开工令和合同哪个先
【法律分析】
应当根据合同约定的内容。建设单位对《工程开工报审表》签署同意意见、且工程施工许可手续均已办妥后，总监理工程师可签发《工程开工令》。工期自《工程开工令》中载明的开工日期起算。基于《建设工程监理规范》规定，工程开工应由建设单位批准。由此，开工令亦可由建设单位签发，但必须在签订监理合同时在专用条件中或在开工前监理单位与建设单位予以书面约定。
【法律依据】
《中华人民共和国建筑法》 第九条 建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。
❾ 开工令下达后几日内必须开工
开工令下达后三个月内必须开工。开工令是由总监下达的允许开工的书面文件，开工令签发的日期即为工程的实际开工日期。
开工日期是很重要的。主要是因为它是计算工期的起点。同时，承包商也需要有一个明确的开工日期，以便从分包商、供应商及其它有关方面预先得到所需要的承诺（如订货、租用机械、提供劳力等事项），并获得业主支付的预付款。
对于业主来说，则要在监理工程师发出开工通知的同时，按合同规定的施工顺序的要求，把所需的现场与通道交给承包商。如拖延时间则会导致工程延期及业主支付一笔额外费用。
《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第八条 当事人对建设工程开工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定：
（一）开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期；开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期；因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期。
（二）承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。
（三）发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间，并结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期。
《中华人民共和国建筑法》第九条 建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。